Договор на разработку проекта электроснабжения
Prokurors.ru

Юридический портал

Договор на разработку проекта электроснабжения

Договор на выполнение проектных работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  • Лицензией на № от « » 2020 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение № ).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

  • Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  • Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
  • Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

  • Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
  • Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
  • Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
  • Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
  • В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

Договор на проектирование освещения

«19» апреля 2007 года

Общество с ограниченной ответственностью «СТК», в лице Генерального директора Исполатова С.Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и Общество с ограниченной ответственностью «Престиж» в лице генерального директора Пронягиной Е.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке двух основных концепции архитектурной подсветки всего фасада здания торгового комплекса «Купеческий двор» по адресу: Коломяжский пр. д.15А, а также в рамках двух основных концепций, предоставить заказчику не менее шести вариантов эскизных проектов по каждой концепции, изготовленных в программе 3DMAX и AutoCAD. Также эскизы должны быть представлены на бумаге формата А3 в полноцветном варианте в количестве указанному в техническом задании, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работу в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Работы по проектированию и разработке дизайн-проекта архитектурной подсветки всей фасадной части ТК “Купеческий двор” осуществляются на основании предоставленного Заказчиком технического задания на проектирование. Техническое задание на проведение работ по проектированию является неотъемлемой частью настоящего Договора и оформляется сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.
“3DMAX”и “AutoCAD” в количестве 12 шт. Также эскизные варианты должны быть представленные на бумаге формата А3 в количестве и качестве указанных в Приложении №1 и на электронных носителях в программах указанных в Приложении № 1, позволяющего с достаточной полнотой, понять сущность каждого решения, для осуществления дальнейшей практической реализации проекта. Также Заказчик получает от Подрядчика спецификацию на материалы и светотехническое оборудование, использованные в проекте.
1.5. Подрядчик вправе, при выполнении работ по настоящему Договору, привлекать субподрядчиков, при этом за их действия Подрядчик несет ответственность как за свои собственные.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.Права и обязанности Исполнителя.
2.1.1.Исполнитель обязуется разработать и передать в собственность Заказчика, эскизные варианты архитектурной подсветки всей фасадной части согласно условиям настоящего договора и Техническому заданию, которое является неотъемлемой частью договора.
2.1.2.Исполнитель обязуется по первому требованию Заказчика предоставлять ему информацию о ходе выполнения работ.
2.1.3.Исполнитель обязуется консультировать Заказчика в соответствии с предметом настоящего Договора.
2.1.1.Исполнитель вправе, на своё усмотрение и за свой счёт привлекать специалистов для осуществления подготовительных мероприятий (профессиональная фотосъёмка и т.п. работы)
2.1.4.Исполнитель имеет право выставлять от своего имени на творческих конкурсах, выставках, фестивалях и т.д., только не принятые Заказчиком работы или эскизы Исполнителя. Работы принятые и оплаченные Заказчиком могут выставляться Исполнителем от своего имени только с согласия Заказчика.
2.1.5.Исполнитель обязуется предоставлять только оригинальные материалы, ранее нигде не опубликованные и неиспользовавшиеся, свободные от прав третьих лиц. 2.2.Права и обязанности Заказчика.
2.2.1. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию для разработки архитектурной подсветки фасада (техническое задание, предыдущие разработки, пожелания)
2.2.2. Заказчик обязан своевременно извещать Исполнителя обо всех изменениях в переданной ранее информации.
2.2.3. Заказчик обязан своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги.
2.2.4. Результат выполненных принятых и оплаченных Заказчиком работ является собственностью Заказчика с момента подписания акта выполненных работ.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Работы выполняются в два этапа:
3.1. Первый этап.
3.1.1. Исполнитель, своими или привлечёнными силами, разрабатывает и представляет Заказчику две основные концепции архитектурной подсветки фасада включающих в себя 3 эскизных варианта на каждую концепцию (количество эскизных вариантов 6 шт.).
3.1.2 К каждому из шести эскизных вариантов архитектурной подсветки должен быть представлен вариант праздничной подсветки. (количество эскизных вариантов 6 шт.).
3.1.3. Все варианты представляются Заказчику одновременно, в двух экземплярах: на бумажном носителе формата А3 в полноцветном варианте и электронном носителе.
3.1.4. Из представленных вариантов, Заказчик осуществляет выбор наилучших (не менее трёх) вариантов и формулирует свои требования по доработке выбранных вариантов.
3.1.5. В случае, если представленные варианты не удовлетворяют требованиям Заказчика, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о существующих недостатках. Исполнитель в течение 7 календарных дней предоставляет еще 10 новых вариантов.
3.2. Второй этап.
3.2.1. Исполнитель осуществляет доработку выбранных эскизов, составляет сметы для определения стоимости осветительного оборудования в выбранных вариантах. Доработанные варианты представляются Заказчику одновременно, в двух экземплярах: на бумажном и электронном носителе.
3.2.2. В случае, если представленные эскизы не удовлетворяют требованиям Заказчика, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о существующих недостатках. Исполнитель в течение 5 календарных дней приводит варианты эскизов в соответствии с требованиями Заказчика.
3.2.3. Выполнение работ по каждому этапу подтверждается подписанием двустороннего акта сдачи-приёмки работ по этапу.
3.2.4. Выполнение всего комплекса работ по настоящему договору подтверждается подписанием двустороннего акта сдачи-приёмки работ по договору.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Порядок оплаты работ.
4.2.1 .В пятидневный срок после подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 30% стоимости работ по настоящему договору.
4.2.2. В пятидневный срок после подписания акта сдачи приёмки работ по первому этапу, Заказчик, в пятидневный срок, выплачивает 30% стоимости работ по настоящему договору.
4.2.3. В дальнейшем, после подписания акта сдачи-приёмки работ по данному договору, Заказчик, в пятидневный срок, оплачивает оставшуюся стоимость в размере 40%.
4.2.4. Итого, стоимость работ по договору составляет 25 000 рублей.

5. СРОКИ ПОЭТАПНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И РАБОТ ПО ДОГОВОРУ В ЦЕЛОМ.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.
5.2. Отношения по данному договору считаются законченными после выполнения сторонами своих обязательств и проведения всех расчетов.
5.3. Срок выполнения работ по первому этапу – 7 календарных дней со дня выплаты аванса (не считая времени, затраченного Заказчиком на рассмотрение представленных вариантов),
5.4. Срок выполнения работ по второму этапу – 5 календарных дней со дня подписания акта сдачи приемки работ по первому этапу.
5.5. Общий срок выполнения работ по договору, включая срок рассмотрения Заказчиком представленных вариантов, составляет 2-3 недели с момента подписания настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг по настоящему договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в разделе 5 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% стоимости этапа за каждый день просрочки. Сумма неустойки может быть удержана Заказчиком из суммы очередного платежа.
6.3. За нарушение Исполнителем сроков повторного представления работ, указанных в п.п.3.1.1 ; 3.1.5 ; 3.2.2 Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку, в размере 0,5% стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.
6.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты принятых по акту работ, указанных в разделе 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% от стоимости этапа за каждый день просрочки. Исполнитель должен направить Заказчику письменную претензию с указанием суммы задолженности и выражением своего намерения взыскать неустойку за просрочку оплаты.
6.5. В случае нарушения Исполнителем условия п.2.1.6. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата всех денежных средств, полученных Исполнителем по договору, а также взыскать неустойку в размере 0,5% за каждый день от момента заключения договора до момента его окончания. Имущественную ответственность за нарушение авторских и иных прав перед правообладателем, в полном объёме несёт Исполнитель.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, либо до момента досрочного расторжения в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.
7.3. В случае систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по этапам на три и более дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением Исполнителя не менее чем за 10 (десять) дней до момента расторжения. В таком случае договор считается расторгнутым по истечении указанного 10-дневного срока при условии получения уведомления Исполнителем.
7.4. В случае расторжения договора Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего договора, он обязан оплатить затраты Исполнителя, понесённые им в связи с исполнением обязательств по договору до момента расторжения договора.
7.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением Заказчика не менее чем за 20 (Двадцать) дней до момента расторжения в случае просрочки оплаты со стороны Заказчика на срок более чем 10 (Десять) дней.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга
8.4. При приобретении осветительного оборудования у Исполнителя, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику 50% стоимости разработки дизайн-проекта указанной п.4.2.4 настоящего Договора в виде дополнительной скидки на осветительное оборудование.

Пример договора на проектирование вентиляции

на выполнение проектных работ

г. Москва 15 ноября 2012 г.

ООО «Дитейл Инжиниринг», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Давыдова Е.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, в лице ___________________________., именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по разработке проектной документации на основании задания Заказчика на выполнение проектных работ на внутренние инженерные сети помещений общей площадью _________, именуемого в дальнейшем Объект, расположенный по адресу: ________________________________-

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку проектной документации следующих разделов: вентиляция и кондиционирование.

1.3. Проектная документация, являющаяся предметом договора, должна быть выполнена в составе следующих разделов: пояснительная записка, чертежи, изометрические схемы, технические характеристики систем и спецификация оборудования.

  1. Цена, порядок и условия взаиморасчетов сторон.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составит _______________________, в том числе НДС 18% в размере ____________________________________

2.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке

2.2.1 В течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает аванс в размере____________________________, в том числе НДС 18% в размере _________________________________________________-

2.3. Датой платежа считается день поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Оплата Договора в соответствии с условиями п.п. 4.1., 4.2, производится по счетам, выставляемым Исполнителем.

3. Срок действия Договора

3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения взятых на себя обязательств.

3.2.Срок исполнения работ по настоящему Договору составляет 5 (пять) рабочих дней со дня поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1.Научно-техническая продукция (проектная документация) направляется Заказчику по мере ее готовности, но не позднее сроков указанных в пункте 3.1, 3.2 с сопроводительным документом Исполнителя.

4.2.По завершении работ Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи-приемки научно-технической продукции.

4.3.По результатам рассмотрения документации Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки продукции или направляет мотивированный отказ от ее приемки.

4.4.По истечении 5-ти дневного срока работа считается принятой в полном объеме и надлежащем качестве, если Заказчиком не был представлен мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  1. Особые условия.

5.1.Согласования проектной документации с соответствующими органами государственного надзора и заинтересованными организациями проводит Заказчик. Оплата по счетам согласующих организаций осуществляется Заказчиком.

5.2.Исполнитель обязуется своевременно и за свой счет исправлять работу по обоснованным замечаниям Заказчика, согласующих и/или экспертных органов. В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления замечаний.

  1. Ответственность сторон.

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с его исполнением. Подлежат разрешению переговорами сторон.

6.2.При невозможности разрешения споров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7. Форс-мажор.

7.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение или других стихийных бедствий, война или военные действия, а также имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон постановления или распоряжения правительства (правительственных органов), возникшие после заключения Договора.

7.2.При невозможности выполнить свои обязательства по вышеуказанным причинам в течении 3 (Трех) месяцев. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с возвратом денежных средств в зависимости от произведенных проплат и выполненных работ.

8. Прочие условия.

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами.

8.2.Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по их письменному согласию третьим лицам. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам исполнение своих прав и обязанностей по настоящему Договору без предварительного письменного согласия на это другой стороны, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.

8.3.Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.4 К настоящему договору прилагается:

8.4.1 Приложение №1 «Техническое задание на проектирование»

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Образец договора на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и (или) привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: (далее – Объект). Полный перечень проектных работ и услуг, выполняемых Подрядчиком по данному договору, указан в Приложении №1 к данному договору.

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта.

1.3. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику необходимую исходную документацию: документы БТИ по зданию и прочую исходную документацию, указанную в Приложении №3 к данному договору. Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика.

1.4. Результатом выполненных Подрядчиком работ является: надлежащим образом согласованная следующая проектная и техническая документация: .

1.6. Подрядчик приступает к выполнению работ по данному договору с даты поступления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере первого авансового платежа, указанного в Приложении №2 к данному договору, что является датой начала выполнения работ по договору.

1.7. В случае, если Заказчик в течение рабочих дней с момента подписания данного договора обоими сторонами, не осуществит перевод на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере первого авансового платежа, указанного в Приложении №2 к данному договору, отношения Сторон по договору не возникают и его действие прекращается, данный договор считается расторгнутым сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. Не позднее рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Подрядчику исходную документацию по объекту, указанную в п.1.3 данного договора.

2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

2.1.3. Нести другие обязанности, предусмотренные ст.762 ГК РФ.

2.1.4. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за работами Подрядчика по выполнению данного договора.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную и техническую документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную и техническую документацию, оказывающие влияние на: общую стоимость, архитектурно-планировочные решения объекта;

2.3.5. Регулярно информировать Заказчика по его запросу о стадии исполнения настоящего Договора.

2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную и техническую документацию по получении от Заказчика письменной претензии (замечаний) относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

2.3.7. Согласовывать готовую проектную и техническую документацию с Заказчиком.

2.3.8. Обеспечить оформление на имя Заказчика всей документации, полученной в ходе исполнения Договора и организовать передачу ему документов, а также возвратить Заказчику в случае прекращения действия настоящего Договора всю ранее полученную от Заказчика и для него документацию по Акту приема-передачи не позднее рабочих дней до даты прекращения Договора.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Работ, выполняемых по данному договору, утверждена сторонами на условия взаимной договоренности (является договорной) и составляет рублей, в том числе НДС (18%) рублей.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного последним счета на оплату следующим образом:

3.2.1. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика авансовым платежом в течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

3.2.2. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующей документации: .

3.2.3. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующей документации: .

3.2.4. Окончательный расчет за выполненные работы по договору, в размере, указанном в Приложении №2 к данному договору, и составляющем рублей, в том числе НДС (18%) рублей, производится Заказчиком в течение банковских дней после представления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.1.4 данного договора и подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по договору.

3.3. Оплата счетов, сборов, пошлин и прочих платежей, выставленных заинтересованными согласующими организациями и учреждениями города и РФ на имя Заказчика за выполнение услуг согласующих организаций, оформление заключений, согласований, и прочей разрешительной документации не входит в стоимость работ Подрядчика по данному договору. Суммы данных платежей ориентировочно указаны в Приложениях №1, №2 к данному договору.

3.4. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ, стороны на условиях взаимной договоренности определяют стоимость и порядок их выполнения, что отражают в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.5. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате считается дата поступления безналичных денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Общий срок выполнения работ по договору определен сторонами и составляет – календарных месяцев с даты начала выполнения работ, указанной в п.1.6 данного договора. Согласованная проектная и техническая документация должна быть передана Заказчику не позднее срока ее передачи, установленного в настоящем Договора срока по Акту сдачи-приемки документации (Акту сдачи-приемки выполненных работ), подписываемому Сторонами.

4.2. Подрядчик считается надлежащим образом, исполнившим настоящий Договор только после приемки (утверждения) Заказчиком проектной и технической документации в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Заказчик не позднее рабочих дней со дня получения документации, указанной в п.1.4 данного договора, подписывает Акт сдачи-приемки работ по договору или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ.

4.5. Устранение Подрядчиком замечаний в соответствии с полученным от Заказчика письменным отказом от приемки работ производится в согласованный Сторонами срок, который не может превышать рабочих дней.

4.6. С момента подписания Акта сдачи-приемки к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной и технической документации и результатов работ в объеме полномочий, установленных в гл. 69-70 ГК РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

5.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации Подрядчик имеет право потребовать, а Заказчик в случае получения указанного требования обязан выплатить Подрядчику пени в размере % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более % от суммы долга.

5.4. При нарушении Подрядчиком срока сдачи разработанной документации Заказчик может потребовать, а Подрядчик в случае получения указанного требования выплачивает Заказчику пени в размере % от стоимости соответствующего этапа работ, указанного в Приложении №2 к данному договору, за каждый день просрочки, но не более % от цены настоящего Договора.

5.5. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде .

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только на основе взаимного соглашения Сторон, все изменения и дополнения к данному Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли в период его действия.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях:

  • задержки Подрядчиком начала работ более чем на дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  • нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (в том числе сроков установленных Графиком выпуска проектной документации) более чем на дней;
  • задержки Подрядчиком передачи выполненной проектной и технической документации на срок более дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  • аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

7.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключат соглашение о сроках и форме их возмещения.

7.6. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации или приостановления работ на неопределенное время, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации (приостановки) работы в пятидневный срок с момента их приостановления.

7.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности по настоящему Договору, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой.

7.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

На выполнение разработку проектно технической документации по электроснабжению договор

Передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика. 2.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации. 2.5. Заказчик обязуется: 2.5.1. Передать Подрядчику утвержденное Заказчиком задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые для составления технической документации. 2.5.2. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления. 2.5.3. Принять готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации. 2.5.4. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим договором. 2.5.5.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение [значение] рабочих дней с момента получения уведомления о приостановке работ. В случае прекращения работ по основаниям выявления Заказчиком нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан принять от Подрядчика разработанную техническую документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость выполненных работ.


4.9.

Договор подряда на выполнение проектных работ (проектирование)

Подрядчик передает Заказчику по акту приема-сдачи технической документации следующую документацию: — [значение] экземпляров в [сброшюрованном виде на бумажном носителе/электронном виде] технической документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями настоящего договора, согласованной со всеми компетентными органами государственной власти и местного самоуправления; — копию протокола научно-технического совета Подрядчика с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование. 4.4. Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ требованиям настоящего договора.

4.5. Заказчик в течение [значение] дней со дня получения акта приема-сдачи технической документации и отчетных документов, указанных в п. 4.3.

Договор на проектирование электроснабжения: подготовка

Если работы (или отдельные части работ) признаны ЗАКАЗЧИКОМ неправильно выполненными или выполненными не в полном объеме и составе, ПОДРЯДЧИК обязуется за свой счет исправить и выполнить работы в таком объеме и составе, которые соответствовали бы условиям Договора. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.6.2.
За нарушение сроков выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА последний уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости невыполненных работ.6.3. В случае прекращения работ, по инициативе ЗАКАЗЧИКА, последние обязаны в двухдневный срок, в письменной форме уведомить об этом ПОДРЯДЧИКА.

В случае возврата экспертным органом технической документации на доработку Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] процентов от стоимости проектных работ. 6. Порядок разрешения споров 6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7. Заключительные положения 7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору. 7.3.
В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.4.3. В случае досрочного выполнения работ ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК имеет право досрочно принять и оплатить работы. 5. ИСПОЛНЕНИЕ РАБОТ 5.1. Вся документация должна соответствовать действующим строительным нормам и правилам России. В случае расторжения Договора документация, переданная ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ, переходит в собственность ЗАКАЗЧИКА и может быть по его усмотрению передана другому ПОДРЯДЧИКУ для завершения договорного объема работ – постольку, поскольку указанные работы (частично выполненные работы) были оплачены Заказчиком.5.2. Стороны соглашаются в том, что Проектная документация будет использоваться только применительно к Объекту, в отношении которого осуществляется проектирование согласно настоящему Договору.5.3.
Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления. 2.1.5. Передать Заказчику готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации. 2.1.6.

Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ. 2.1.7. Выполнить работу надлежащим образом. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1.

Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору. 2.2.2. Удерживать техническую документацию при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену до уплаты Заказчиком соответствующих сумм. 2.2.3. Отступить от требований, содержащихся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ, только с согласия Заказчика. 2.3. Подрядчик не вправе: 2.3.1.
Москва « » 2012 г. , именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице , действующего на основании , с одной стороны, и в лице , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить проектные работы инженерных систем по Разделу: на объекте по адресу: г.
Москва, 1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с СанПиН, СНиП и ГОСТ ИСО и включать в себя привязки к вновь утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ и переданным ПОДРЯДЧИКУ планировкам, подбор оборудования и соответствовать требованиям проектных работ стадии РП.1.3. Заказчик обязуется принять результат Работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ и оплатить их.1.4.

Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика. 2.5.6. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика. 2.5.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.

2.6. Заказчик вправе: 2.6.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.6.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором. 3. Цена работы и порядок оплаты 3.1.
Для внутреннего электроснабжения это разрешение на мощность, акт разграничения и техническое задание. Для наружного электроснабжения это и геоподоснова, и проект благоустройства территории, и вертикальная планировка.Типовой договор на проектирование вы можете скачать на нашем сайте. Представленный договор на проектирование это образец, который надо адаптировать под конкретные условия.В заключении следует отметить, что заключать договор оказания услуг по проектированию можно лишь с организацией, имеющей допуск СРО на проектирование. © Все материалы защищены законом РФ об авторских правах и ГК РФ. Запрещено полное копирование без разрешения администрации ресурса. Разрешено частичное копирование с прямой ссылкой на первоисточник.
ПОДРЯДЧИК вправе самостоятельно определять способы выполнения задания ЗАКАЗЧИКА, а так же выполнять все перечисленные в п.1.1 работы силами своих специалистов, либо иных привлеченных организаций, но в любом случае гарантирует высокое качество работ.1.5. Право ПОДРЯДЧИКА осуществлять Работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается Свидетельством № СРО-П- , выданным « ». 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 2.1. Стоимость настоящего Договора 2.2. ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере: 100% стоимости работ, который составляет 2.3. Оплата аванса по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5(пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора и получения соответствующего счета.2.4.

Читать еще:  Договор строительства детской площадки
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Санкт-Петербург