Договор на выполнение работ по смете
Prokurors.ru

Юридический портал

Договор на выполнение работ по смете

Образец договора на оказание сметно-технических услуг, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.

2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;

2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.

2.5. Заказчик имеет право:

2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.

2.7. Исполнитель имеет право:

2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей. В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:

3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.

3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.

3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.

3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.

4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.

5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

5.4. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком. О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.

5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.

6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до « » 2020 года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.

6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:

6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.

6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.

6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.

6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.

6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.

6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.

7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:

8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.

8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.

8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.

8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.

8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.

8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.

Договор № на оказание услуг по составлению сметной документации

на оказание услуг по составлению сметной документации

г. Москва «____» ___________ 2017 г.

Государственное бюджетное _________________________________________________ Школа № _______» (ГБОУ ________ № ______), в лице __________ ______________________, действующего на основании _________ с одной стороны, далее «Заказчик» и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7» (ГБПОУ КАС № 7), , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании осуществления закупки у единственного поставщика, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по составлению сметной документации для нужд (далее – услуги), согласно техническому заданию (приложение №1), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги согласно спецификации (приложение №2), составляющих неотъемлемую часть настоящего Договора. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства, а также условиям настоящего Договора. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. Смета составляется на основании утвержденной Заказчиком ведомости работ (форма ведомости – в свободной форме с указанием наименований и объема работ, перечень применяемых материалов). Результаты работы передаются Заказчику в виде электронного документа в формате Microsoft Office Excel 97-2003 путем направления на адрес электронной почты, указанной в реквизитах Сторон и в печатном виде с печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя в одном экземпляре, путем направления курьерской службой (или иным способом) по адресу места нахождения Заказчика, указанного в реквизитах Сторон.

Читать еще:  Доверенность на перегон транспортного средства

Статья 2. Сумма Договора и порядок расчетов

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в соответствии со Спецификацией (Приложение ).

2.2. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ (______________________) рублей ___ коп. НДС 18% – _______ (______________________) руб. ___ коп.

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

Статья 3. Сроки выполнения работы

3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания Договора Сторонами с момента направления заявки Заказчика и передачи необходимой документации для составления сметы в течение 2-х дней.

3.2. Срок действия Договора с момента подписания по «___» __________ 2017г.

Срок исполнения Договора с момента подписания по «___» ________ 2017г

Статья 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставляет Исполнителю доступ на объект для осуществления обследования на весь период действия Договора.

4.2. Предоставляет Исполнителю всю необходимую (имеющуюся в наличии) документацию для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Заказчик обязуется подписать Акт выполненных работ, представленный Исполнителем в течении 3-х (трех) рабочих дней, а в случае наличия претензий по оказанным услугам – представить их (претензии) в письменном виде в течение 3-х рабочих дней. Не представленные претензии по оказанным услугам в течении 3-х (трех) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ означает принятие работ Заказчиком и по юридическим представлениям равносильно подписанию Акта выполненных работ.

Статья 5. Обязательства Подрядчика.

5.1. Добросовестно, качественно и в срок разрабатывать сметную документацию, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сметной документации согласно технического задания.

5.2. Вносить изменения в утвержденную ведомость работ без дополнительного выезда инженера на объект по заявке Заказчика в случае отклонения сметной цены от заявленного бюджета не более 2-х раз.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора (Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 года № 000)

6.2. В случае неисполнения условий Контракта и сроков оказания услуг Исполнитель несет ответственность, предусмотренную настоящей статьей.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Контракта, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Размер штрафа устанавливается в сумме _________ (_____________________________) рублей _____ копейки. – 2,5 % от цены Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафов.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет: ________ (____________________________) рублей ___ копеек – 10 процентов цены Контракта.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа).

6.6. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 7. Внесение изменений в Договор.

7.1. Любая Договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или двустороннего протокола.

Статья 8. Разрешение споров между Сторонами

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Вопросы, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 9. Прекращение договорных отношений.

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

– по соглашению Сторон;

– в судебном порядке;

– в одностороннем порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора

9.2. Одностороннее расторжение Договора допускается только в случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон. Нарушение признается существенным, когда оно влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора. Просрочка исполнения условий Договора не относится к существенному нарушению условий Договора.

9.3. При досрочном расторжении Договора Сторона, инициирующая процедуру расторжения, обязана за пять рабочих дней предупредить об этом другую Сторону в письменной форме и представить мотивированный доказательства факта существенного нарушения условий Договора и подтвердить факт ущерба. До даты расторжения Стороны обязаны составить акт сверки взаимной задолженности по фактически выполненным работам и полученным средствам, а также определить порядок взаиморасчетов. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически выполненную работу.

Статья 10. Прочие условия

10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать третьим лицам информацию, связанную с исполнением Сторонами настоящего Договора, иначе как с письменного обоюдного согласия.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Подрядчик использует программное обеспечение: «smeta. ru», «Гранд. Смета» или иные программы на свое усмотрение. Заказчик не может предъявлять претензии к выбору программного обеспечения в процессе составления сметной документации.

11. Заключительные положения

11.1. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

11.3. Стороны договорились о том, что все уведомления, документы и письма направляются на адрес электронной почты каждой из Сторон, указанные в ст.12 «реквизиты и адреса Сторон». Такая переписка приравнивается к официальной со всеми вытекающими правовыми последствиями.

11.4.1. От Исполнителя ответственное лицо

+7 (499) 151-56-54, +7(905) 792-76-83, *****@***ru

12.4.2 От Заказчика ответственное лицо: ФИО, телефон: +7 ххх ххх-хх-хх

12.5. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

– Техническое задание – приложение №1;

– Спецификация– приложение № 2;

Статья 11. Реквизиты и адреса Сторон.

ГБОУ ____________ № ____

ИНН ___________ , КПП __________

Юридический адрес: ______________

Департамент финансов города Москва

ГБОУ __________ № _________

Отделение 1 Москва

Электронный адрес: _________________

Юридический адрес: 125315, г. Москва

ул. Усиевича, д. 31

Департамент финансов города Москва

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35

Электронный адрес: *****@***mos. ru

к Договору № ___________

от «___»___________ 201__ г.

1. При выполнении работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязуется выполнить следующие действия в указанных объемах: «Составление сметной документации на выполнение работ по следующим объектам: г. Москва, ул. ___________________________________________»

2. Требования к оформлению сметной документации (заполняется Заказчиком).

Образец: Выполнение работ по текущему ремонту

ФИО и должность лица, утверждающего смету (руководитель, директор)

3. Прочие требования:

– Работы выполняется базисно-индексным методом в двух уровнях цен – базовом и текущем, с использованием нормативной базы СН-2012 (территориальные сметные нормативы для города Москвы) в индексах пересчета на текущую дату в 2016 г. года (январь 2016г) в соответствии с нормами и правилами, действующие на территории города Москвы на момент подписания Договора.

– Форма представления сметы – «смета по СН-2012, __ граф, портретное расположение».

Документы

Скачать

Договор подряда

Скачать

Смета выполненных работ

Скачать

Акт сдачи – приёмки выполненных работ

Скачать

Акт приёмки скрытых работ

Договор подряда

ДОГОВОР № _____ Экз.№__ из двух.

г. Курск «___» __________ 2_____г.

Гражданин РФ ___________________________________________________

Зарегистрированный по адресу: _____________________________________

Именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и

ООО «Стройдомсервис» в лице генерального директора __________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ, указанных в Смете, прилагаемой к настоящему Договору. Работы будут выполняться, по адресу:______________________________________________________________________________________________, именуемом в дальнейшем Объект.

  1. Стоимость и порядок оплаты.

2.1 Сметная стоимость работ в соответствии с Приложением №1 по настоящему Договору составляет:____________ (___________________________________________) рублей.

Авансовый платеж из общей суммы Договора составляет _________ (_________________________) рублей. Авансовый платеж должен быть выплачен Заказчиком не позднее двух календарных дней с момента подписания настоящего Договора. Оставшуюся сумму в размере _________ (___________________________________________) рублей Заказчик оплачивает Подрядчику в течение двух календарных дней с момента подписания Акта Сдачи – Приемки работ, выполненных по настоящему Договору. Указанные в настоящем Договоре суммы НДС не облагаются.

2.2 Стороны также могут, по взаимной договоренности провести частичную оплату за частично выполненную работу в случае временного приостановления работ.

3.1 Сроки выполнения работ составляют _________ (_____) рабочих дней с момента начала работ на Объекте. Дата начала работ ___ _________ 2______г. Сроки могут корректироваться по взаимной устной договоренности сторон–участников настоящего Договора. Сроки выполнения работ также могут быть увеличены не более чем на __ (______) календарных дней по просьбе одной из сторон и с согласия второй стороны на основании уважительной причины или форс-мажорной ситуации, о чем составляется дополнительное соглашение, которое включается в состав настоящего Договора.

3.2 Если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок оплаты дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3.3 Приложение №1 – Смета выполняемых работ, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  1. Права и обязанности Заказчика.

4.1 К моменту начала работ по настоящему Договору, обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.

4.2 В случае отсутствия у Заказчика законно обоснованных претензий к Подрядчику по качеству выполненных работ, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение текущего дня завершения приемки работ и произвести расчет с Подрядчиком, согласно п. 2.1 настоящего Договора.

4.3 Заказчик имеет право предъявить Подрядчику законно обоснованные претензии по поводу качества и сроков выполнения работ, если эти претензии не выходят за рамки требований настоящего Договора, СНиП, технологии выполняемых работ, техники безопасности и иных Законов РФ.

  1. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее двух календарных дней с момента получения аванса согласно п.п. 2.1 настоящего Договора. Конкретная дата и время начала работ согласовывается заранее с Заказчиком в устной форме.

5.2 Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.3 По окончании работ на Объекте совместно с Заказчиком, провести приемку выполненных работ.

5.4 Подрядчик оставляет за собой право в случае необходимости, приобретения дополнительных необходимых расходных материалов, стоимость которых согласно предоставленной смете оплачивается Заказчиком по факту предъявления соответствующей документации (товарные или кассовые чеки, счета и т.п.).

  1. Порядок сдачи, приемки работ.

6.1 Приемка выполненных работ производится в заранее назначенный день.

Читать еще:  Доверенность на операции с квартирой в пользу матери

6.2 Приемка производится путем визуального контроля. По результатам приемки подписывается Акт Сдачи-Приемки Работ. Работы считаются выполненными, если в ходе проверки не были обнаружены замечания согласно существующих норм и правил к проведенным работам.

  1. Гарантийные обязательства Подрядчика.

7.1 Гарантии качества работы Подрядчика распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком.

7.2 Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора устанавливается 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

7.3 Гарантия не распространяется на ситуации возникшие на Объекте по вине Заказчика или третьих лиц, приведших к изменению результатов выполненных работ, к таковым относятся ситуации нарушающие требования условий эксплуатации установленных материалов и оборудования.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут юридическую и материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просроченного платежа.

8.3. В случае отказа Заказчика по своей инициативе во время проведения работ, либо до их наступления от предоставляемых Подрядчиком услуг, по немотивированным и законно не обоснованным причинам, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику неустойку в размере 5% от стоимости работ, указанной в настоящем договоре. Оплату неустойки Заказчик обязуется произвести в срок не более 3 (трех) календарных дней, после подписания сторонами акта отказа от предоставляемых услуг, за исключением форс-мажорных ситуаций.

8.4. В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору по немотивированным и законно необоснованным причинам, Подрядчик выплачивает Заказчику сумму в размере полученного аванса плюс 0,1% за каждый день до полного возврата полученной суммы, за исключением форс-мажорных ситуаций. Оплату неустойки Подрядчик обязуется произвести в срок не более 3 (трех) календарных дней после подписания сторонами акта отказа от предоставляемых услуг, за исключением форс-мажорных ситуаций.

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за не выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть.

9.2. Наступление обстоятельств, предусмотренных п.9.1. должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.

  1. Разрешение споров и разногласий.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров на Объекте, а при невозможности достижения согласия – в судебном порядке.

  1. Срок действия и порядок расторжения Договора.

11.1. Настоящий Договор действует один год с момента подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.

11.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

11.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с частичным возвращением аванса, за исключением суммы потраченной на подготовку к выполнению работ, в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п. п.11.1 — 11.2. обязана направить другой стороне соответствующее письменное уведомление.

12.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен, любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде.

12.2 Дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу при наличии основного Договора.

12.3. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Приложение №1 Смета на стоимость выполненных работ.

Приложение №2 Акт сдачи-приемки выполненных работ

Приложение №3 Акт приемки скрытых работ (по необходимости)

  1. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройдомсервис»,

305009, г. Курск, ул. Дубровинского, д. 3, кв. 13. тел. 8 930-857-72-77.

ИНН 4632197729, КПП 463201001, ОКПО 23002668, ОКАТО 38401369000, ОГРН 1144632013900

р/с 40702810701200000094 в ОАО «Курскпромбанк»,

к/с № 30101810800000000708 в отделение Курск, БИК 043807708,

Договор подряда (выполнения работ) –
образец (типовая форма)

Комментарий к договору подряда:

Существенные условия договора выполнения работ (подряда)

По договору подряда (выполнения работ) одна сторона (подрядчик, исполнитель) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ).

Договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Ниже размещена самая общая форма договора подряда (выполнения работ). Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор подряда (выполнения работ) и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора подряда (выполнения работ) относятся условия, позволяющие определить конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ) и условие о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ), т.е.:

Предмет договора подряда (выполнения работ) (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ) складывается из нескольких составляющих:

содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;

объект, на котором должны быть выполены работы;

результат, к которому должны привести работы,

т.е. из договора должно быть ясно – что будет результатом выполненных работ, где и с помощью каких действий подрядчика (исполнителя) этот результат будет достигнут. Иначе говоря это деятельность, основная цель которой направлена на создание овеществленного результата (т.е. такого результата, который можно уведеть и пощупать, в отличие от договора оказания услуг). Поскольку результат договора достигается выполнением определенных договором работ, то этот договор также принято называть договором на выполнение работ.

Срок начала и окончания работ по договору (ст. 708 ГК).

Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.

Не являются существенным условие о цене работы. При отсутствии такого условия цена определяется по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ (п. 1 ст. 709 ГК РФ), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Если в цене договора сумма НДС не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Требования к качеству выполняемой работы

Стороны свободны в определении требований к качеству работы (п. 4 ст. 421 ГК РФ), но подрядчик, являющийся предпринимателем, должен выполнять работу, соблюдая обязательные требования, предусмотренные законом, иными правовыми актами или в предусмотренном ими порядке (п. 2 ст. 721 ГК РФ).

Обязательные требования к качеству работы могут быть установлены в следующих нормативных правовых актах:

санитарных правилах и нормах (СанПиН);

технических регламентах РФ;

технических регламентах государств – Таможенного союза или участников Таможенного союза.

Если в отношении согласованного сторонами вида работы действует нормативный правовой документ, содержащий обязательные требования, подрядчик должен соблюдать их при выполнении работы независимо от того, предусмотрена такая обязанность договором или нет.

Если в отношении согласованного сторонами вида работы нет нормативных актов, содержащих обязательные требования к качеству работ, то качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Кроме того, стороны вправе установить в договоре требования к качеству с помощью ссылки на документы по стандартизации, например: национальные стандарты, своды правил, технические условия.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (статья 721 Гражданского кодекса РФ). В этом случае сдача работы, не соответствующей повышенным требованиям, является нарушением условия договора о качестве и дает заказчику право предъявить подрядчику требования в связи с ненадлежащим качеством работы (ст. 723 ГК РФ).

Если стороны не согласовали требования к качеству работы, то подрядчик должен будет выполнить работу в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к аналогичной работе, либо обязательными требованиями, предусмотренными законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (п. п. 1, 2 ст. 721 ГК РФ).

При этом заказчик не вправе будет заявлять о ненадлежащем качестве работы со ссылкой на несоответствие результата работы требованиям документов, которые являются добровольными и применение которых договором не предусмотрено.

Гарантийный срок

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Гарантия качества результата работы, если ионе не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст. 722 ГК РФ). В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п. 1 ст. 722 ГК) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (ст. 724 ГК РФ).

Типовая форма договора выполнения работ (подряда)

г. Санкт-Петербург «__»________ 20__г.

ООО “Ромашка”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО “Однодневка”, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _________________________________,
(указать, какая работа должна быть выполнена именуемую в дальнейшем “Работа”.

Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до 201 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Срок выполнения работ с “___” _________ 201 __ г. по “___” _________ 201 __ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

1.4.1. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством. Качество работы по настоящему договору должно соответствовать требованиям, установленным _____________ (указываются номер, дата, наименование нормативного акта).

Читать еще:  Оформление документов для регистрации брака с гражданином Украины

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.

2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение ______ дней.

2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.

2.2. Подрядчик имеет право при неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение дней с момента приемки результатов Работы.

2.4. 3аказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из:

3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере _______________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

3.2. Цена настоящего договора составляет: __________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ___ % от суммы договора и пеню из расчета __ % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ___________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение суда выбранного сторонами для разрешения споров)

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

Подрядчик: _______________________________ (адрес места нахождения)

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:
Генеральный директор
ООО “Ромашка”
_________________ Фамилия И.О.
м.п.
От Подрядчика:
Генеральный директор
ООО “Однодневка”
_________________ Фамилия И.О.
м.п.

Скачать образец договора выполнения работ (подряда)

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (утв. Приказом приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185) (формат Word 2007

25 Кб)

Информация размещена 15 апреля 2012 года. Дополнена – 22.12.2012, 21.10.2018

Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

Автор: юрист и налоговый консультант Александр Шмелев © 2001 – 2020

Полезные ссылки по теме “Образец договора выполнения работ (подряда)”

Договор о реализации туристского продукта

Для чего нужна и как оформить смету на строительные работы: образец правильного заполнения

Начинающий инвестор довольно смутно представляет себе, какие расходы повлечет за собой новый проект. Строительство и реконструкция, самый обычный ремонт требуют предварительного подсчета затрат. Если не составить предварительную смету, то можно оказаться без денег, едва завершив подготовительный этап работ.

Для чего необходим расчет выполненных трудозатрат?

Смета представляет собой документ финансового содержания, который определяет стоимость выполнения работ (что такое выполненные работы?). Подрядчик составляет детальный план работ и необходимых для их проведения материалов с указанием цен, который является сметой. Заказчик благодаря расчетам может контролировать проводимые работы, проверять адекватность закупочных цен на материалы, своевременно внося коррективы.

Заказчик выбирает из нескольких вариантов оптимальный. Изменение сметы после утверждения ее заказчиком и подписания договора возможно только при его согласии.

Виды документов

Сметы делятся на виды в зависимости от точности, степени укрупнения. По степени укрупнения выделяют сметы:

  1. Локальные. Они содержат расчет по конкретному виду работ. Примером таких документов можно считать расчет монтажа системы пожаротушения, водоотведения и пр. В локальный документ включаются прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль. Он учитывает объем необходимых работ, перечень и количество оборудования, рыночные цены и тарифы.
  2. Объектные. Это сметы на все работы, которые нужно провести в рамках одного объекта. Составляется путем суммирования всех касающихся объекта локальных расчетов. Сюда дополнительно включаются расходы на покрытие лимитированных трат (строительство вспомогательных временных сооружений, удорожание работ зимой и пр.).
  3. На отдельные виды затрат. Если эти затраты не учтены в нормативных документах и не определяются в процентном отношении к стоимости работ, то расчет на эти траты нужно выделить в отдельную локальную смету.
  4. Сводные. Включают все объектные расчеты. Во время составления сводной сметы обязательно формируется пояснительная записка, которая содержит текстовое описание основных параметров. В каждой из глав сводного сметного расчета содержится полная информация по проводимым для этого объекта работам и необходимым для этого материалам и оборудования.

В зависимости от точности приведенных расчетов сметы подразделяют на:

  1. Концептуальные. Погрешность до 20 %. Просчитывается документ при подготовке технико-экономического обоснования проекта на основе его мощности или стоимости единиц потребительских свойств.
  2. Инвесторские. Погрешность до 13 %. Применяются при подготовке к проведению конкурса. Для их составления используют укрупненные расчеты по объемам и перечню работ, по стоимости и перечню необходимого оборудования.
  3. Составленные подрядчиком. Расчет основывается на тендерной документации при подготовке проекта договора. Подрядчик при составлении руководствуется собственным опытом, а также сборниками федеральных и территориальных единичных расценок. Погрешность расчетов до 5%.
  4. Составленные проектировщиком. В этих расчетах используются наиболее детальные расчеты, чертежи и схемы, что уменьшает погрешность до 2 %.
  5. Исполнительные. Это окончательные сметы, которые составляются по фактически сложившимся расходам с учетом дополнительных трат, возникших во время проведения работ. Этот документ принимает за основу бухгалтерия, определяя балансовую стоимость возведенного объекта.

В каких случаях финансовый план обязателен?

Как неотъемлемая часть проектной документации смета используется только для договоров относительно объектов капстроя, которые финансируются за счет средств федерального или муниципального бюджетов.

Как правильно составляется приложение к договору строительного подряда: основные принципы

Смета представляет собой таблицу, в столбцах которой содержится следующая информация:

  • наименование (работ или материалов);
  • единицы измерения;
  • объем;
  • цена за единицу;
  • стоимость (работ или материалов).

Строки в данной таблице – детализация работ и необходимых для их проведения материалов. Чем детальнее будет расписан процесс и необходимые материалы, тем выше точность сметы.

Например, при проведении ремонта кровли разрабатываются несколько локальных расчетов. Первый содержит в себе перечень, объем и стоимость работ по демонтажу.

В первом столбце документа указывается код вида работ (согласно нормативному документу) и перечень работ, во втором – объем, последующие столбцы содержат установленные расценки за единицу таких работ, далее проставляется стоимость всего объема работ (умножается объем на установленную расценку), затем проставляется корректирующий коэффициент. Последняя графа – стоимость работ с учетом корректирующего коэффициента.

При демонтажных работах нужно:

  • разобрать мелкие покрытия, пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы, трубы (код ФЕРр 58-3-1);
  • разобрать покрытия из листовой стали (код ФЕР 46-04-008-02);
  • разобрать деревянные элементы конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (ФЕРр 58-1-1) и т.д.

Так в локальной строительной смете детально описывается каждый этап работ. Из нормативного документа переносят установленные расценки, которые корректируют на объем планируемых работ, получая их стоимость. Когда каждый из этапов просчитан, подбивается стоимость общестроительных работ.

Следующий пункт – расчет накладных расходов и сметной прибыли. Во втором локальном расчете подробно расписывают монтажные работы: ремонт деревянных элементов конструкций крыш, установка стропил, утепление покрытий плитами из минваты насухо в один слой. После детального просчета затрат по каждой позиции рассчитывается итоговая сумма, а затем накладные расходы и сметная прибыль.

Затем создают объектный расчет, куда входят итоговые данные локальных смет.

Частые ошибки при составлении

Несмотря на то что составление смет сейчас автоматизировано, для их разработки применяются нормативные документы, специалисты иногда допускают неточности и ошибки. Самыми распространенными из них являются:

  • несоответствие проектным требованиям включенных в смету видов и объемов работ;
  • несоблюдение единиц измерения;
  • отсутствие учета материалов, которые не занесены в справочники;
  • несоответствие поправочных коэффициентов нормативным;
  • применение при составлении одной сметы различных нормативных документов.

Можно ли нарушать цифры, указанные в плане?

Так как документ составляется заранее, то всегда существует вероятность изменения цен. Согласно п. 4 ст. 709 ГК РФ при заключении контракта можно указать твердую цену либо приблизительную. При отсутствии указания в контракте цена считается твердой. В этом случае согласно п. 6 ст. 709 ГК РФ ни один из контрагентов не имеет требовать изменения стоимости договора, если это не было предусмотрено соглашением.

Иногда после начала выполнения операций возникает необходимость в выполнении других сопутствующих работ, предусмотреть которые заранее было невозможно. В этом случае согласно п. 5 ст. 709 ГК РФ, п.3 ст. 743 ГК РФ подрядчик должен сообщить о необходимости проведения таких работ и существенном превышении цены договора. Заказчик имеет полное право отказаться от договора, если новые условия его не устраивают. Но он обязан уплатить подрядчику стоимость уже проведенных работ.

Если своевременного предупреждения не было, то подрядчик обязан исполнить свои обязательства в пределах цены, указанной в соглашении.

  • Что такое акт и журнал учета выполненных работ?
  • Для чего нужны заказ-наряд и техническое задание на выполнение работ?
  • Как оформить гарантийное письмо и график выполнения заданий?
  • Установление сроков выполнения по договору подряда.

Как удобнее составить документ?

Все сметы имеют письменную форму, документ может быть рукописным или напечатанным. Локальные расчеты к проектам незначительного масштаба можно без труда оформить в привычных таблицах Excel, более сложные и объемные расчеты выполняют и оформляют с помощью программных комплексов. Специалисты обычно используют профессиональные продукты, например, «1С:Подрядчик», «Smeta.RU», «Эксперт-смета» и другие.

Просчет на начальном этапе может повлечь за собой глобальное увеличение уже утвержденной сметы, что обернется для подрядчика существенными убытками. Составление расчетов планируют заранее, выполняют поэтапно, скрупулёзно, с привлечением программных комплексов и специалистов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector