Договор об установке межкомнатных дверей
Prokurors.ru

Юридический портал

Договор об установке межкомнатных дверей

Договор об оказании услуг по установке дверей

Образец документа:

Договор N ___ об оказании услуг по установке дверей

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).

1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

2. Порядок приема работ и расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете (Приложение N 1).

2.1.1. Работы просчитываются по прейскуранту.

2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

2.3. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

3.2. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

3.5. Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

3.6 Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.

3.7 Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

3.8. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.

3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Рекомендации по эксплуатации изделия

4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня выполнения заказа.

5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборку и монтаж дверной коробки, врезку петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.

5.3 Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами: замков, ручек и пр.), вздутие шпона.

5.4 Заказчик не вправе требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. 7.1 настоящего договора.

5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течение двадцати дней со дня обращения Заказчика.

6. Условия выполнения работ

6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).

6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в которое монтируется дверь (сантехнические двери и пр.).

6.4 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).

6.5. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.

6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.

7. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком:

7.1. Способ установки дверного блока – по уровню___ по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).

7.2. Установка доборов в день установки __________________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).

7.3. Прибитие наличников ______ в день установки _________________; “наживить” наличник _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).

8. Прочие условия

8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.

8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

8.5. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Договор на установку дверей

ДОГОВОР № ___
НА УСТАНОВКУ ДВЕРЕЙ

«___» ________ 201_ г.

Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Истринская мануфактура», в лице Генерального директора Зуева Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Заказчик ____________________________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и стоимость договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется провести работы по установке дверей и порталов на объекте Заказчика , а Заказчик обязуется принять и уплатить за нее определенную настоящим договором цену.

1.2. Перечень работ, их стоимость и общая сумма договора определяются в Счете (Приложение 1 ), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Порядок расчетов

2.1. Оплата Заказчиком стоимости услуг по установки дверей и порталов производится на основании выставляемого Исполнителем Счета , после подписания Акта сдачи – приемки работ (Приложение 2 ).

2.2. Срок исполнения заказа определяется из расчета установки 3 (Трех) стандартных дней в рабочий день (8 часов).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Установить Заказчику двери и порталы с надлежащим качеством и в обусловленный настоящим договором срок.

3.1.2. Произвести работы в полном объёме, согласно Счету к настоящему договора.

3.1.3. В случае изменения сроков проведения работ по установке, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о новых сроках проведения работ, но не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней.

3.1.4. За 3 (Три) дня до начала работ предупредить Заказчика или его представителя.

3.2. Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица (доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера договора и предмета доверения) обязан:

3.2.1. Подписать Договор и Счет .

3.2.2. Осуществить проверку при приемке работ согласно Счету и подписать Акт сдачи-приемки работ .

3.2.3. Предъявить Исполнителю претензию в письменной форме, по замеченным при приемке или в процессе эксплуатации недостаткам выполненных работ, в течение 14 дней с момента получения.

3.2.4. Обеспечить допуск на объект проведения работ установщиков дверей.

3.2.5. Обеспечить подготовку проемов под установку дверей и порталов в соответствии с Требованиями к размерам проемов под двери (Приложение 2 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции ).

3.2.6. Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции ).

3.2.7. Присутствовать при проверке проемов по п.п. 3.2.5 и 3.2.6 и при возникновении любых спорных вопросов и неясных моментов при установке дверей и/или порталов.

3.3. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.2 – 3.2.7 Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика по выполнению основных и дополнительных работ, связанных с установкой дверей и порталов согласно настоящему договору.

3.4. При несоблюдении качества выполняемых работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя :
– соразмерного уменьшения договорной цены;
– безвозмездного устранения недостатков выполненных работ в разумный срок;
– возмещения своих расходов по устранению недостатков выполненных работ.

Читать еще:  Смена документов после свадьбы

3.5. В случае существенного нарушения качества выполняемых работ – обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков – Заказчик вправе отказаться от исполнения работ по данному договору и потребовать возврата уплаченной за работы денежной суммы.

4. Ответственность сторон

4.1. За несвоевременное выполнение работ по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.1% в день от стоимости не выполненных работ, но не более чем 100% .

4.2. Исполнитель отвечает за недостатки выполненных работ, если Заказчик докажет, что недостатки возникли не вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации дверей.

4.3. Представители Исполнителя (установщики дверей) и Заказчик (или его доверенное лицо) приезжают на объект для проведения работ строго в оговоренное время (± 30 мин.), в случае неявки представителей одной из сторон другая оплачивает вызов потерпевшей стороны в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

4.4. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне .

4.5. Заказчик гарантирует готовность объекта к проведению монтажных работ, любой выезд на неподготовленный к монтажу продукции объект оплачивается отдельно.

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон , и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона , которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

6.2. При не достижении согласия споры между сторонами подлежат рассмотрению в соответствующих судебных органах.

7. Срок действия договора

7.1. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается в момент подписания Акта сдачи – приемки работ .

7.2. Договор может быть расторгнут:

7.2.1. По соглашению Сторон .

7.2.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Приложения №№ 1 , 3 к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору регулируются Дополнительными соглашениями , которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора после их подписания полномочными представителями Сторон .

8.3. По всем остальным вопросам, которые не были отражены в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу.

8.5. Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать об изменении своего юридического и фактического адреса, изменении организационно – правовой формы и банковских реквизитов.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон .

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Истринская мануфактура»
Юридический адрес : 129085, г. Москва, ул. Цандера, д.9, стр.2
Фактический адрес : 143500,МО, Истринский р-н, пос.Северный, 33
Адрес для переписки : 119454, Москва, просп. Вернадского, д. 50А, кв. 7
Телефон : (499) 551-01-79, (926) 790-86-60
ИНН/КПП : 7717721337 /771701001
ОГРН : 1127746215332
р/с : 4070281054040001199
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
БИК 044525225
к/с : 30101810400000000225

Договор на установку дверей: нюансы заключения

Решив благоустроить помещение и установить новые двери, многие основное внимание уделяют выбору модели конструкции. Конечно, внешний вид и качество продукции имеют большое значение. Но для нормальной эксплуатации и долгого срока службы изделий чрезвычайно важно найти надежную организацию, занимающуюся монтажом и грамотно заключить договор на установку дверей.

Советы по выбору компании-установщика

Торопиться с подписанием договора на монтаж дверей не следует. Необходимо тщательно проанализировать рынок, посетив несколько офисов компаний.

На какие моменты следует обратить внимание при изучении вариантов:

  • расценки на работу;
  • наличие у организации сайта, где размещена информация об ассортименте предлагаемых услуг и офиса, где можно обговорить условия, ознакомиться с имеющимися документами и каталогами, иллюстрирующими выполненные заказы;
  • отзывы клиентов, имевших опыт сотрудничества с компанией;
  • оказание услуги по бесплатному выезду на место для снятия размеров;
  • опыт проведения работ по монтажу дверных полотен.

Важно! Не всегда давно работающие на рынке организации могут обеспечить лучший сервис, и дать более выгодное ценовое предложение по сравнению с недавно появившимися компаниями. Зачастую молодые фирмы, желающие зарекомендовать себя, наработать клиентскую базу, предлагают хорошие условия и уделяют большое внимание качеству выполняемых работ.

Что представляет собой договор на монтаж дверей

Определившись с компанией, которая будет устанавливать двери, окна или мебель в квартире, доме, производственном, общественном помещении или офисе, частным лицам и организациям необходимо заключить договор. Этот документ определяет взаимоотношения Исполнителя с Заказчиком.

В документе указываются реквизиты сторон с контактной информацией, описывается вид и метод выполнения заказа, стоимость доставки и установки, устанавливаются сроки выполнения соглашения, способ доставки изделий, место, где будет осуществляться монтаж. Необходимо обязательно включить описание предмета договора, его характеристик, количества и марки комплектующих.

Отдельно оговариваются виды, объемы и стоимость дополнительных услуг, число рабочих, необходимых для выполнения работ, указанных в соглашении.

В договор включается пункт, определяющий санкции к Исполнителю и Заказчику в случае нарушения с их стороны условий сделки. Подписать документ должны обе стороны, получив каждая по экземпляру.

Нормативные документы и законодательные акты, действующие при заключении договоров

Для урегулирования правоотношений, которые возникают между продавцами и потребителями, используются положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона о защите прав потребителей.

При приобретении дверей, помимо перечисленных документов, следует руководствоваться дополнительными актами, которые могут применяться в следующих ситуациях:

  • Покупка изделий может быть осуществлена после выбора потребителем товара путем ознакомления с его образцами. В этом случае необходимо придерживаться положений постановления Правительства РФ №918 от 21.07.97 г. (с изменениями и дополнениями), которое устанавливает правила реализации продукции по образцам.
  • Если приобретение происходит после изучения покупателем предлагаемого товара по каталогам, проспектам, буклетам, другими способами, которые не предполагают непосредственное ознакомление с продукцией, для урегулирования правоотношений сторон применяется постановление Правительства № 612 от 27.09.2007 г. (с внесенными дополнениями), где утверждаются правила реализации товара дистанционным методом.

Продаваемая продукция должна соответствовать требованиям действующих стандартов:

  • ГОСТ 31173-2003, распространяющийся на стальные дверные блоки.
  • ГОСТ 475-2016, который регламентирует требования к деревянным и комбинированным блокам.
  • ГОСТ 30970-2014, устанавливающий нормы на блоки дверей из ПВХ-профилей.

При заключении договора на монтаж дверей применяются нормы, указанные в постановлении Правительства № 1025 от 15.08.1997 г., которое утверждает правила бытового обслуживания населения в стране.

Вид договорных отношений с продавцом и установщиком дверей может быть следующим:

  • Заключается договор на продажу окон и дверей.
  • Оформляется договор на монтаж дверей или оконных конструкций.
  • Производится заключение комбинированного договора на поставку и выполнение работ по монтажу.

Видео в этой статье позволит лучше разобраться в вопросе.

Оформление договора на монтаж дверей

Типовой договор должен включать несколько обязательных пунктов.

Предмет договора и срок его действия

Этот пункт должен присутствовать в любом договоре. Именно предмет договора определяет дальнейшие условия, в том числе, права и обязанности сторон.

Права и обязанности исполнителя и заказчика

Ненадлежащее исполнение сторонами своих обязанностей может привести к печальным последствиям: штрафным санкциям, выплате пени, предусмотренных законодательством, необходимость возвещения убытков, расторжению договора, судебным разбирательствам.

Сроки выполнения работ

Бывают ситуации, когда исполнитель во время переговоров озвучивает один срок установки, а в договоре фигурирует другой, установленный с большим запасом. Нужно понимать, что подписав документ с зафиксированным периодом проведения работ, потом ссылаться на устные договоренности бесполезно.

Как видно на фото, некоторые поставщики услуг отказываются от части ответственности при срыве сроков.

Однако, по Закону «О защите прав потребителей» заказчик имеет право:

  • на назначение нового срока для выполнения договора;
  • назначить другого исполнителя и требовать от прежнего возмещения расходов;
  • предъявить требование об уменьшении оплаты за выполненную работу;
  • потребовать от исполнителя выплаты пени за просрочку.
  • своими руками расторгнуть договор.

Стоимость работ и порядок расчета

В этом пункте определяется стоимость работ, размер предварительной оплаты и порядок последующих расчетов. Оговаривается форма взаиморасчетов (наличная или перечисление).

Важно! Цена комплектующих, стоимость услуг и порядок внесения платы должны соответствовать ранее оговариваемым условиям.

Порядок приемки выполненной работы

При проведении приемки следует быть внимательным, так как по поводу обнаруженных впоследствии недочетов выставлять исполнителю претензии бесполезно, исключая предусмотренные в гарантийных обязательствах моменты.

Как правило, для подтверждения факта приема работ сторонами подписывается акт приемки-передачи.

Читать еще:  Доверенность на приватизацию земли

Качество работы, выполненной исполнителем, должно соответствовать тем условиям, которые были оговорены в договоре.

Важно! Рекомендуется контролировать работу исполнителя на всех ее этапах, так как это позволяет вовремя отследить нарушения.

Гарантийные обязательства

В этом разделе указывается информация по периоду, в течение которого исполнитель отвечает за недостатки, выявленные в его работе.

Условия проведения монтажа

К этому пункту следует отнестись с повышенным вниманием, так как именно в нем и в Приложениях указываются конкретные требования заказчика.

Перечень работ и необходимых комплектующих обычно оговариваются в спецификациях.

Если какие-либо из нюансов не будут учтены, предъявить претензии к исполнителю будет сложно.

Рекомендации по эксплуатации установленных дверей

Исполнитель может в письменной форме зафиксировать меры, которые должен принимать Заказчик для обеспечения правильной эксплуатации установленных дверных блоков.

Ответственность исполнителя и заказчика

Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение условий договора установлена действующим законодательством.

Порядок разрешения споров

В этом пункте необходимо зафиксировать судебную инстанцию, в которую могут обратиться стороны для разрешения спорных вопросов.

Действие непреодолимой силы

Случаются ситуации, при которых стороны не могут полностью или частично выполнить условия Договора. Такие обстоятельства необходимо также зафиксировать.

Реквизиты сторон

В этом разделе нужно указать адреса и реквизиты обеих сторон.

Порядок действий в случае нарушения исполнителем условий договора

Если нарушены права заказчика, ему следует направить в адрес исполнителя претензию в письменном виде. Ее можно вручить лично или выслать по почте.

  • Претензия составляется в двух экземплярах, один из которых должен остаться у Заказчика. Она должна содержать данные заявителя, его подпись и дату подачи документа.
  • При отказе установщика дверей принять бумагу, ее отправляют почтой с уведомлением.
  • В случае отказа организации удовлетворить требования, указанные в претензии, он может обратиться в судебную инстанцию.

Заключая договор на изготовление дверей ПВХ, металлических или деревянных блоков, а также их установку, необходимо сделать тщательный анализ документа, настояв на внесении пунктов, имеющих значение для заказчика. Ответственные компании должны учитывать пожелания клиентов.

Образец договора на выполнение работ по установке дверей

Договор № ________
на выполнение работ по установке дверей

г. __________________________ _________________________ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Перечень работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Выполняя работы, Исполнитель руководствуется действующим законодательством для работ подобного рода.
1.4. Выполнение работ по настоящему Договору (за исключением работ по изготовлению) осуществляется в помещениях в нежилом здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения и расположенном по адресу: Российская Федерация, _______________
1.5. Срок выполнения работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
2.2. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять работы собственными силами, средствами, материалами, оборудованием, принадлежащим Исполнителю.
3.1.2. Вместе с актом выполненных работ предоставить Заказчику надлежаще оформленные счет и счет-фактуру.
3.1.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда, с представлением копий таких договоров.
3.1.4. При выполнении работ соблюдать установленные действующим законодательством нормы и правила по технике безопасности, охране труда, экологической и пожарной безопасности.
3.1.5. Обеспечить выполнение работ персоналом соответствующей квалификации.
3.1.6. В случае необходимости своими силами и за свой счет получить согласования и разрешительную документацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.
3.1.7. Немедленно ставить Заказчика в известность о случаях возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению работ по Договору.
3.1.8. После принятия результата работ предоставить Заказчику гарантийный талон на результат работ.
3.1.9. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, возникшие при исполнении Договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
3.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Принимать выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.
4.1.2. Оплатить выполненные работы в размере, указанном в пункте 5.1. Договора.
4.1.3. Обеспечить доступ Исполнителя в помещения для выполнения работ по настоящему Договору.

5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не учитывается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2. В указанную в п. 5.1. Договора цену включена стоимость работ по изготовлению, доставке, монтажу дверных коробок (металлопластиковых перегородок, металлопластиковых дверей), демонтажу и утилизации старых дверных коробок-полотен, а также стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, в том числе петель, засовов, шпингалетов, дверных замков, краски.
5.3. Цена подлежащих выполнению работ является фиксированной и пересчету не подлежит.
5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в объеме, указанном в пункте 5.1. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем, счета-фактуры и подписанного Сторонами акта выполненных работ.
5.5. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Гарантии
6.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня их принятия Заказчиком.
6.2. Гарантийное обслуживание результата работ осуществляет Исполнитель (производитель на основании гарантийного талона, надлежащим образом заполненного Исполнителем).

7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
7.3. За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 10% от цены настоящего Договора.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5.
7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» марта 2015 года, включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Прекращение (окончание срока) действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему за исключением гарантийного обязательства, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место, при исполнении условий настоящего Договора.

9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
9.2. Достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 20 (Двадцать) календарных дней с даты ее направления.
9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), которой направлена претензия.
9.6. При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.
9.8. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае не получения ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее направления по надлежащему адресу, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за разрешением спора.

Читать еще:  Какие нужны документы для передачи дома с участком?

10. Порядок расторжения Договора
10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, в случае случаях нарушения Исполнителем существенных условий Договора.
10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Исполнителю.
10.4. При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой надлежащего уведомления признаётся дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороной данного уведомления. Для Заказчика такой датой также является дата получения информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Договоре.
10.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.
11.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.
11.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты и впоследствии не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо убытков. При этом гарантийные обязательства Исполнителя на поставленный товар сохраняются.

12. Особые условия
12.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон, вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2. В случае внесения изменений в учредительные документы, изменения платежных реквизитов, адреса, Стороны должны в течение 3 (Трех) дней с момента изменений известить друг друга об этих изменениях.
12.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу.
12.4. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Договор на установку межкомнатных дверей

На сайте Юридической социальной сети 9111.ru собрано 41 вопросов по теме Договор на установку межкомнатных дверей. Вы можете воспользоваться поиском по уже имеющейся базе вопросов с ответами или задать свой вопрос. Опытные юристы и адвокаты, специализирующиеся на теме Договор на установку межкомнатных дверей, проконсультируют вас совершенно бесплатно. Получить консультацию можно как по телефону горячей линии
8 800 505-92-64, работающей 24 часа в сутки, так и в режиме онлайн через форму на сайте.
В данный момент онлайн находятся 229 юристов и адвокатов.

  • Нужен типовой договор (для скачивания) на установку межкомнатных дверей.
  • Договор на установку дверей

1. Нужен типовой договор (для скачивания) на установку межкомнатных дверей.

1.1. посмотрите -ustanovka-1.narod.ru/index/0-8

2.1. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.

3.1. Можно отказаться от договора и выкупить, но для этого необходимо предъявить письменную мотивированную претензию на основе норм ГК.

4.1. Нужно внимательно читать условия расторжения договора. Уверен, там нет основания расторжения из-за завышенной цены. Действия фирмы правомерны, если в договоре предусмотрена выплата аванса. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика Вы можете потерять аванс, являющийся, по сути, задатком.

4.2. Договор подряда является двусторонним договором и по желаю одной стороны может быть расторгнут только в случаях, предусмотренных законом (ст.450 ГК РФ) или если это предусмотрено вашим договором. Если другая сторона не согласна, можно предъявить иск в суд и доказывать наличие оснований, здесь без помощи квалифицированного юриста вам не обойтись.

5.1. Екатерина.
Нет, Вам откажут, если Вы подписали акт приема-передачи.
Хотя, в Вашем случае, экспертизу сделать можно.. что это брак, а не вы сломали

Желаю Вам удачи и всех благ!

6.1. Можете требовать, конечно, так как условия договора у Вас не выполнены.
Претензию написать нужно, просить в ней удовлетворить в добровольном порядке требование о замене двери, направляйте претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, если откажут или не ответят – обращайтесь в суд.

6.2. Можно, если нарушены условия договора, письменная претензия на основе норм ГК обязательна, не сделают добровольно – взыскать деньги.

6.3. да вы вправе требовать от продавца устранить недостатки товара. Обращайтесь в магазин с письменной претензией.

7.1. Если они нарушили условие договора, то можете. Жалуйтесь в Роспотребнадзор, обжалуйте в суде

7.2. Направьте заявление письмом с уведомлением. После этого подавайте в суд иск о расторжении договора

8.1. Отправьте заказным письмом претензию, затем в суд. Можете написать заявление в полицию, Роспотребнадзор.

8.2. Пишите претензию ИП, в случае если с его стороны не будет предпринято никаких действий согласно договора обращайтесь в суд

9.1. В договоре какая дверь указана?

9.2. Вы можете отказаться, если дверь не соответствует требованиям по качеству, согласованным в договоре ст 475 ГК РФ.
Если дверь изготовлена в соответствии с условиями, указанными в договоре, то в случае отказа от исполнения договора продавец вправе взыскать с Вас понесенные убытки.

9.3. так у вас по сути договор без существенных условий. Вы должны написать в таком случае претензию, что такая дверь не была заказана и оплата только та, которая по договору

10.1. Обратитесь к фирме с претензией согласно ст. 28 ЗоЗПП
Требуйте или установку или возврат оплаты
При отказе или не рассмотрении в срок 10 дней – в суд
В суде взыскивайте оплату, пени, моральный вред

Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

[Закон РФ “О защите прав потребителей”] [Глава III] [Статья 28]
1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) – сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

11.1. Обязательно нужен договор.

12.1. Подавайте претензию о расторжении договора и возврате денег. если не будет ответа – иск в суд о расторжении договора и взыскании денег.

13.1. Да, можете ознакомиться с материалом проверки и подать жалобу в прокуратуру на основании ст.124 УПК РФ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector