Договор по переработке давальческого сырья
Prokurors.ru

Юридический портал

Договор по переработке давальческого сырья

Договор давальческого сырья, образец, переработка

Одним из видов коммерческих договор является договор давальческого сырья. Составляется он с соблюдением норм Гражданского Кодекса. При сделках, для которых этот договор необходим, формируется обязательно еще несколько видом документации.

В предпринимательской деятельности принято выделять отдельный вид коммерческо-производственных операций – с давальческим сырьем.

Давальческие операции – это производственные действия, направленные на переработку давальческого сырья. Они подразумевают доработку, обработку, изготовление новой продукции из него.

Образец договора

На нашем сайте все желающие могут ознакомиться с текстом договора на переработку и скачать его.

В давальческой сделке присутствуют две стороны:

Сторона Описание
Давалец Это заказчик, который передает исполнителю собственное сырье для переработки и получает от последнего готовую продукцию в полное распоряжение.
Исполнитель Это переработчик (подрядчик), который перерабатывает давальческое сырье и передает готовую продукцию давальцу.

Заказчик в таком виде сделок обладает рядом характерных признаков:

  • У него имеются собственные материалы для переработки или денежные средства для их приобретения.
  • Он является владельцем товарного знака или патента на изготовление какой-то продукции.
  • Имеет рынки сбыта готовой продукции.
  • Предоставляет исполнителю собственные материалы для переработки и оплачивает услуги по ее осуществлению.
  • Передавая исполнителю сырье, давалец сохраняет на него права собственности.
  • Имеет права собственности на итоговый продукт, который производит исполнитель посредством переработки давальческого сырья.

Подрядчик в данной сделке владеет мощностями, необходимыми для переработки и обязан отдать переработанное сырье в виде итоговой продукции давальцу.

Переработка сырья: как осуществляется ведение документооборота

По сделкам с давальческим сырьем обязательно составлять бухгалтерскую отчетность. Ведется она на основании первичной документации.

Как ведет отчетность давалец

При передаче материалов переработчику давалец составляет накладную по форме М-15. В документе проставляется отметка о том, что материалы передаются на давальческой основе. Это важно, т.к. за передачу давальческих материалов сторонам сделки не нужно оплачивать НДС. Составляют накладную в двух экземплярах. Первый остается у давальца на складе. Второй забирает переработчик и получает по ней материалы.

Важно правильно заполнить накладную на передачу давальческого сырья: указать не только его объем или количество, но и стоимость. С одной стороны этот показатель для совершения сделки не нужен, т.к. переработчик не будет реализовать ни сырье, ни продукцию. А с другой стороны, он несет материальную ответственность перед истинным владельцем на случай порчи этого сырья. Данная норма закреплена в ст. 714 ГК РФ.

Когда продукцию из давальческого материала давалец передает сторонним торговым структурам для ее доработки (например, для упаковки), он составляет дополнительные накладные по форме № ТОРГ-12. В них обязательно делается отметка о давальческих МПЗ. В ином случае ФНС может потребовать от торговой организации, занимающейся доработкой, выплачивать НДС, т.к. сочтет переданную для доработки продукцию в качестве отданной безвозмездно.

Такой вид накладной тоже составляется в двух экземплярах один для давальца, второй – для сторонней торговой организации, которая занимается доработкой.

Как ведет отчетность переработчик

Полученный на давальческой основе материал переработчик может оформить двумя способами:

  • Составить приходной ордер по форме М-4. В нем обязательно делается отметка о том, что МПЗ получены на давальческой основе. Плюс следует внести в документ реквизиты основного договора. При отсутствии такой записи ФНС потребует от переработчика уплаты налога на прибыль, как на имущество, полученное на безвозмездной основе (ст. 250 НК РФ).
  • Проставить штамп на документах, оформленных давальцем. В нем должна содержаться информация, которая указывает количество полученного давальческого сырья и его стоимость. При наличии таких сведений штамп расценивается в качестве приходного ордера.

Во всех документах о приемке давальческого сырья должны быть указаны:

После выполнения заказанных работ переработчику следует оформить акт приема-передачи. В документе надлежит указывать стоимость продукции уже с учетом НДС. Дополнительно нужно оформить счет-фактуру.

Отдельным документом оформляется отчет о затратах на переработку и о израсходованном давальческом сырье. В него вносят:

  • Данные о принятом сырье (наименование, количество).
  • Сведения о полученной в результате переработки продукции (наименование, количество).
  • Данные об остатках давальческого сырья и отходах процесса переработки.

Единой формы документации для переработчика не разработано. Поэтому каждая структура может создавать свои образцы, но с соблюдением общих требований. Для каждого такого документа согласно ФЗ РФ № 129 (от 21.11.1996) нужно указывать реквизиты.
Если переработчик возвращает давальцу неизрасходованное сырье, дополнительно оформляется накладная по форме М-15. В ней следует делать отметку о том, что производится возврат сырья, полученного на давальческой основе.

Как составляется основной договор на переработку давальческого сырья

Ни один нормативно-правовой акт не предусматривает отдельной формы договора на переработку давальческого сырья. Поэтому при составлении подобных документов стороны руководствуются правилами, закрепленными в ГК РФ относительно договора подряда (гл. 37).

Согласно такому договору переработчик — подрядчик принимает на себя обязанности по приему, переработке и сдаче давальческого сырья. Давалец – заказчик со своей стороны обязан обеспечить подрядчика сырьем, принять переработанную продукцию и оплатить услуги подрядчика.

Право собственности на сырье и итоговый продукт принадлежит заказчику на основании ст. 703 ГК РФ.

Перераспределение рисков в ГК РФ закрепляется следующим образом:

  1. За повреждение давальческого сырья расходы несет заказчик.
  2. За повреждение продукта переработки давальческого сырья отвечает подрядчик.

Стороны сделки имеют право оставить эти нормы без изменений. В таком случае в договоре делается ссылка на ГК РФ. Но если стороны желают, они могут перераспределить в договоре риски в любой иной форме.

Если материалы уже передан переработчику и составлены документы передачи, ответственность за их повреждение несет подрядчик.
В приложении к договору следует обязательно не только указать, что заказчик предоставляет давальческое сырье, но и то что, подрядчик обладает необходимыми для его переработки производственными мощностями.

Указывая стоимость в договоре, следует включить в нее сумму компенсации издержек, которые несет переработчик, а также цену услуги, оказываемую заказчику. Если стороны намереваются оговорить порядок компенсации услуг сверх основной стоимости, лучше не вносить эти условия в текст договора, а составлять отдельное приложение. В расходы переработчика и в цену его услуг не включают стоимость давальческого сырья, ибо приобретаются оно за счет средств заказчика и принадлежит только ему, равно как и получаемая из этого сырья продукция.

В договоре необходимо указать:

  • Предмет договора, обозначение услуги, которую должен выполнить подрядчик.
  • Срок начала и окончания выполнения работ.
  • Данные о давальческом сырье (наименование, количество, характеристики).
  • Порядок передачи сырья и принятия продукции из него заказчиком. Сроки поставки и принятия, плюс санкции за нарушение сроков.
  • Данные о продукции, которая должна получиться в результате переработки.
  • Стоимость услуг по переработке.
  • Порядок возврата остатков давальческого сырья и отходов переработки заказчику.

Договор составляется в трех экземплярах, если стороны договариваются о его нотариальном удостоверении. Или в двух, если у нотариуса документ не заверяют. Государственной регистрации он не подлежит.

Договор подряда на переработку

Скачать бланк в формате docx:
dogovor-podryada-na-pererabotku.docx [16,17 Kb] (cкачиваний: 168)

Скачать бланк в формате pdf:
dogovor-podryada-na-pererabotku.pdf [59,18 Kb] (cкачиваний: 15)

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы (готовую продукцию) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре. Форма задания Заказчика приведена в Приложении №1 к настоящему договору.Задания от имени Заказчика могут подписывать .

1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, – переработка в .

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из сырья, переданного Заказчиком, в объемах и количестве, рассчитанных в задании. Также для упаковки результата работ (готовой продукции) Заказчик передает Подрядчику в необходимом количестве. Передача Заказчиком Подрядчику сырья и для упаковки результата работ осуществляется по акту.

1.4. Право собственности на сырье и результат работы (готовую продукцию) принадлежит Заказчику.

1.5. Срок действия настоящего договора: с « » 2020 года по « » 2020 года. Сроки выполнения конкретных объемов работ указываются в заданиях Заказчика.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет рублей, в том числе НДС – %, за готовой продукции. Цена работ по настоящему договору является твердой и изменению не подлежит.

2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость произведенных работ на основании счета-фактуры в течение банковских дней после подписания акта выполненных работ и передаче готовой продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и качественно. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к такой продукции.

3.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Заказчиком сырье, после окончания работы предоставить отчет об его использовании и возвратить остаток. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания, и к готовой продукции, еще не переданной Заказчику.

3.1.3. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика, требованиям ГОСТов и техническим условиям.

3.1.4. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работы и его указаний.

3.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком сырья;
  • иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий.

3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.

3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, давать Подрядчику указания по выполнению задания и требовать отчет об их выполнении.

3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ

4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Подрядчика фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работы – немедленно заявить об этом Подрядчику. Передача готовой продукции от Подрядчика Заказчику осуществляется по акту.

4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение дней со дня их обнаружения.

4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком сырья. В случае его утраты Подрядчик самостоятельно приобретает аналогичное сырье для выполнения работ или же компенсирует его стоимость Заказчику по ценам, по которым это сырье учитывается у Заказчика.

6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников.

6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают результат работы непригодной для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе, вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.5. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи сырья несет Заказчик.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до момента его передачи Заказчику несет Подрядчик. Моментом передачи результата работы Заказчику считается дата подписания сторонами накладных.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п.1.5.

8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

8.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим договором.

8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.8. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более , каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Образец договора переработки давальческого сырья

Под давальческим понимается сырье, которое передается от одного предприятия на другое для переработки, получения промежуточного продукта, позже используемого в собственном производстве. За счет этого оптимизируется производственный процесс, снижаются затраты на обработку материалов.

Порядок документального оформления операций с давальческими материалами закреплен действующим законодательством. Предприятие обязано заключить договор на переработку давальческого сырья. Образец договора, представленный на нашем сайте, поможет исключить ошибки при оформлении.

Обрзец договора переработки давальческого сырья

Что такое давальческая переработка?

Принцип действия такой схемы прост и признан выгодным для каждой стороны договора. Давальческая переработка – это обработка материала, который передает предприятие-заказчик предприятию-исполнителю, чтобы получить готовый к сбыту продукт или промежуточный продукт для использования производстве.

  • Обработка сырой нефти при изготовлении горючего либо смазочных изделий.
  • Обработка сельскохозяйственных продуктов для производства консерваций, полуфабрикатов.
  • Вторичная переработка для получения производственного сырья.

Наниматель передает сырье, не взимая за это плату. Исполнитель обязан после выполнения работ передать в полном объеме изготовленную продукцию.

Учет у переработчика

Предприятие-подрядчик обязано вести документальную отчетность об операциях. Отчетная документация оформляется при всех операциях с давальческими материалами.

Поступление давальческого сырья

При получении материала от нанимателя отчетом выступает товарно-транспортная или расходная накладная. Сторонами оформляется акт передачи на переработку давальческого сырья. Такой акт выполняет функцию приложения к договору между заказчиком и исполнителем.

При поступлении сырья, оно не отражается в бухгалтерском учете подрядчика, так как это собственность нанимателя и числится на балансе.

Передача сырья в производство

Процедура сопровождается составлением отчетного акта. Отчетная ведомость информирует о месте и дате проведения работ и их объемах. Указывается сорт, марка, размер. После выполнения запрашиваемых нанимателем операций указывается количество образованных отходов.

При составлении договора стороны приходят к соглашению в вопросах утилизации отходов, полученных после обработки переданных материалов. Одна из сторон может взять на себя ответственность за сбор и утилизацию остатков либо использовать их для получения горючего.

Реализация услуг по переработке

На основе результатов исполнителем составляется акт о переработке давальческих материалов. В этом документе указывают наименования продукта, единицы, в котором его измеряют. Указывается вес принятого сырья в соответствии с накладной. В акте рекомендуется отметить номера накладных, чтобы исключить ошибки или неточности.

Вторая часть бланка включает информацию о расходах, связанных с обработкой. Если у исполнителя осталась часть использованного давальческого сырья, он обязан отразить это в акте. Обязательным пунктом выступает объем полученной продукции, которая в дальнейшем будет передана предприятию-заказчику.

Чтобы упростить оформление документа, рекомендуется изучить образец акта переработки давальческих материалов. Кроме этого, можно использовать пустой бланк для заполнения. В РФ в этих целях используется унифицированная форма М-15.

Учет у давальца

После передачи, материал сохраняется на балансе предприятия-заказчика. Обязанность давальца заключается в подготовке документации, которая учитывается при ведении бухгалтерского и налогового учета.

Основным документом выступает ведомость переработки давальческих материалов. Она содержит информацию об объемах сырья, переданного на производство с учетом технологических потерь.

Передача сырья в переработку

Процедура сопровождается оформлением накладной на передачу. Ее оформляют на основе унифицированной формы М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата №71а. В накладной должна указываться отметка о том, что сырье предоставляется на давальческих условиях.

Поступление из переработки

После реализации услуг по переработке давалец должен получить отчет о затраченных материалах. Там указывают объем израсходованного давальческого сырья, изготовленной продукции, оставшихся после этого отходов.

В соответствии с образцом отчета о переработке давальческого сырья, ведомость включает сведения о стоимости выполненных работ. Заказчик обязан оплатить услуги в соответствии с объемом обработанного материала исходя из расценок, предусмотренных договором.

Образец отчета об использовании давальческого сырья

Несмотря на то, что порядок бухгалтерского учета операций с давальческими материалами строго регламентируют законодательные акты, единой унифицированной формы отчета не существует. Поэтому руководители компаний вправе самостоятельно определять способ оформления и заполнения отчетности.

Обязательными пунктами выступают:

  • Наименование реализованных операций.
  • Наименования предоставленных материалов.
  • Даты и номера накладных.
  • Единицы измерения для каждого вида сырья.
  • Среднерыночная стоимость.
  • Объем переданных материалов.
  • Объем полученной продукции.
  • Объем отходов и их стоимость.
  • Общая стоимость переданных материалов и полученной продукции.

Отчет подписывается сторонами договора, то есть не только заказчиком, но и исполнителем.

При каких условиях возможна передача давальческих материалов

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, договор на передачу и переработку на давальческих условиях относится к категории договоров подряда. Отдельная разновидность соглашений для таких операций не выделяется. Взаимоотношения сторон договора подряда регулируются гл. 37 ГК РФ.

Важные условия договора подряда

Соглашение включает большое количество пунктов. Прежде всего сторонам советуют выявить предмет договора. Обычно предметом является задание, поставленное нанимателем перед исполнителем. В конкретном случае им выступает переработка и полученная в результате продукция.

Обязательное условие – способ расчета с исполнителем. Давалец вправе получить весь объем изготовленной продукции и оплатить услуги, либо в качестве оплаты оставить часть готового продукта. Это возможно только при взаимном соглашении сторон и указывается в как один из пунктов договора подряда.

Особенности договора

Соглашение временное и не может быть бессрочным. Договоры подряда оформляются на конкретный временной срок либо на время работ с конкретным объемом материалов. Сторонами являются наниматель и предприятие-переработчик. Чтобы предотвратить возможные негативные последствия при выполнении договора на переработку давальческого сырья, нужно четкое, грамотное и равноценное согласование условий.

Обязательные пункты соглашения:

  • Название и характеристики сырья, переданного в переработку.
  • Характеристики и критерии оценки качества готового продукта, технические требования, стандарты.
  • Распределение рисков.
  • Сроки реализации задач, возложенных на предприятие-подрядчика.
  • Расходы на проведение работ.
  • Порядок оплаты услуг.
  • Ответственность сторон за нарушение условий.

Гражданский Кодекс РФ : правовой договор подряда можно дополнять приложениями и отчетными документами о выполненных работах.

Соглашение оформляется в письменном виде в двух экземпляров для каждой стороны. В отдельных случаях требуется дубликат для передачи в налоговую службу.

Образец договора

Гражданским Кодексом и другими нормативными актами не предъявляются требования к форме договора. Допускается оформление соглашения в свободной форме. Главное – это присутствие обязательных пунктов, предусмотренных нормами ГК.

Чтобы исключить ошибки при составлении договора, используют образец или типовую форму, которую заполняют собственноручно.

Ответственность сторон

Помимо прав и обязанностей соглашение дополняют пунктом об ответственности за несоблюдение условий. В наказание за несоблюдение условий соглашения виновная сторона обязуется возместить понесенный ущерб другой стороне.

При составлении договора рекомендуется указать, что ответственность за хранение полученного сырья и произведенной из него продукции лежит на подрядчике.

Давальческая переработка – операция, при которой сырье передается из одной производственной организации в другую. Операции с такими материалами регламентируются действующим законодательством. Обработка проводится на основе договора подряда между предприятиями. В обязанность сторон входит ведение отчетной документации бухгалтерской и налоговой направленности.

Договор по переработке давальческого сырья

Главная страница Форум Гарант

Джулия, сам я подобными договорами не занимался, рыбу нашел в базе данных К+ “Деловые бумаги” может она тебе поможет.

ДОГОВОР No. _____

по давальческой операции
г. _________________ “___”__________ ____ г.

Настоящий договор заключен между _______________ химзаводом, именуемым в дальнейшем “Завод”, в лице _____________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ______________, именуемым в дальнейшим “Предприятие”, в лице _____, действующего на основании _______, с другой стороны, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предприятие обязуется поставить за свой счет на Завод в ________ __ г. в качестве бесплатного давальческого сырья _______________ уксусной кислоты для последующей ее переработки Заводом за счет Предприятия в бутилацетат.
Завод, в свою очередь, обязуется в _____ _____ г. поставить на экспорт по указанию Предприятия бутилацетат, именуемый в дальнейшем “товар”, марки _________ в количестве ______ тонн и нетто + ___%.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Качество поставляемого по настоящему договору товара должно соответствовать ___________________.
Соответствие качества товара условиям договора подтверждается сертификатом, выданным Заводом по установленной форме.

3. ОТГРУЗКА ТОВАРА

Отгрузка товара в адрес покупателя осуществляется наливом в цистерны.
Досрочная поставка допускается с согласия Предприятия.
Завод при отгрузке товара оформляет:
– товаросопроводительный документ – 1 экз.;
– сертификат качества – 1 экз.;
– транспортную накладную (в соответствии с требованиями транспортной организации).
Отгрузочные документы оформляются на русском языке, первые экземпляры направляются Заводом в адрес Предприятия заказной почтой в течение двух рабочих дней со дня отгрузки, исключая воскресные и праздничные дни. Вес погруженного в цистерну товара вносится в накладную.

4. СДАЧА – ПРИЕМКА ТОВАРА

Сдача товара Заводом Предприятию будет производиться в пункте, указанном в транспортной инструкции Предприятия.
Право собственности на товар, реализуемый на основе настоящего договора, и риск его случайной гибели сохраняется за Заводом до момента перехода права собственности от него к Покупателю. При возникновении разногласий по качеству товара вызов представителя Предприятия и Завода для участия в приемке обязателен.
Качество товара определяется лабораторией нейтральной организации.
Завод обязан соблюдать отгрузочные инструкции, которые будут сообщены Предприятием.

5. ИЗВЕСТИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ

Завод должен в течение двух рабочих дней с даты отгрузки, исключая воскресные и праздничные дни, сообщить Предприятию по телексу дату отгрузки, вес отгруженного товара, номера цистерн, номера железнодорожных накладных.

6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Под ценой за бутилацетат подразумевается стоимость переработки уксусной кислоты в бутилацетат, которая составляет _______________ рублей за м/тн нетто, включая стоимость отгрузки до станции назначения.
Транспортные расходы до станции назначения принимает на себя Завод с оплатой в рублях.
На покрытие расходов, связанных с реализацией товара, Предприятие получает вознаграждение, размер которого указывается ниже. Завод за поставленный товар получает от Предприятия средства в полном объеме за вычетом вознаграждения Предприятию в размере ___% от суммы стоимости товара.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора поставки или в связи с ним, должны решаться сторонами по возможности мирным путем.
В противном случае они передаются на рассмотрение в арбитражный суд.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Все дополнения и изменения к настоящему договору считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Заводом и Предприятием и действует в течение _____________________.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Завод: _____________________________________
__________________________________________

Предприятие: ____________________________
__________________________________________
__________________________________________

От Завода: От Предприятия:

Джулия, попробуйте воспользоваться нашим вариантом:

ДОГОВОР
на переработку сырья

г. Москва “____” _________ 200_г.

_____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое далее “Исполнитель”, в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) оговоренную в п. 1.2. договора работу и сдать ее результат Заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. По настоящему договору Исполнитель осуществляет переработку сырья в количестве _____________ (__________________) тонн в готовую продукцию, и передает ее Заказчику в порядке и на условиях настоящего договора.
1.3. Под готовой продукцией стороны понимают продукцию, согласованную в Приложении 1 к настоящему договору.
Исполнитель осуществляет переработку сырья с коэффициентом выхода готовой продукции, установленным Приложением 1 к настоящему договору.
1.4. Передаваемая по настоящему договору продукция и сырье должны соответствовать действующим в РФ ГОСТам и ТУ, а также Спецификациям, прилагаемым к настоящему договору. Качество готовой продукции должно подтверждаться сертификатами соответствия и иными документами, предусмотренными действующим законодательством.
1.5. Принятое Исполнителем к переработке сырье и продукты его переработки в течении всего времени от момента передачи сырья до момента получения продукции является собственностью Заказчика и находится у Исполнителя на ответственном хранении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. поставить Исполнителю сырье для переработки в количестве и сроки, согласованные Сторонами в Приложении ? 2 к настоящему договору; Поставка сырья осуществляется Заказчиком своими силами и за свой счет на условиях франко-склад Исполнителя. Сырье может быть поставлено за Заказчика третьими лицами;
2.1.2. принять готовую продукцию в установленном договором порядке;
2.1.3. направить Исполнителю акт о выявленных недостатках продукции в установленные договором сроки;
2.1.4. известить Исполнителя о несоответствии количества переданной продукции условиям настоящего договора;
2.1.5. оплатить работу Исполнителя в размере, порядке и на условиях настоящего договора.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. переработать предоставленное сырье в готовую продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и приложениями к нему;
2.2.2. передать готовую продукцию Заказчику не позднее _____ (_____________) календарных дней с момента получения сырья.
Передача готовой продукции осуществляется путем предоставления продукции в распоряжение Заказчика на складе Исполнителя. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности продукции к передаче в письменной форме.
После получения уведомления о готовности продукции к передаче, Заказчик вправе, по своему выбору:
– получить продукцию на условиях самовывоза со склада Исполнителя;
– дать распоряжение Исполнителю об отгрузке продукции в адрес иного грузополучателя путем представления Исполнителю отгрузочной разнарядки с указанием наименования грузополучателя, его адреса, марки и количества продукции. При этом расходы по транспортировке продукции возмещаются Исполнителю Заказчиком;
– самостоятельно от своего имени осуществить отгрузку продукции в адрес иного грузополучателя.
2.2.3. использовать предоставленное Заказчиком сырье исключительно для переработки в целях настоящего договора;
2.2.4. передать Заказчику продукцию упакованной в соответствии с требованиями нормативных актов РФ, обеспечивающих сохранность продукции при перевозке и хранении. Затраты по упаковке продукции несет Исполнитель;
2.2.5. передать Заказчику продукцию вместе с относящейся к ней документацией, в том числе паспортом качества и сертификатом соответствия на каждую передаваемую партию;
2.2.5. предоставлять Заказчику всю необходимую информацию, касающуюся исполнения настоящего договора, в том числе о состоянии и месте нахождения сырья, продукции и промежуточных продуктов;
2.2.6. возместить Заказчику стоимость продукции ненадлежащего качества, либо продукции со скрытыми недостатками не позднее 10 (Десяти) дней с момента заявления такого требования Заказчиком. Способ возмещения стоимости определяется Заказчиком.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. При приемке продукции проводится выборочная (частичная) проверка качества продукции с распространением результатов проверки качества какой-либо части продукции на всю партию.
3.2. Приемка продукции по качеству и комплектности производится на складе получателя не позднее 20 дней после получения продукции.
3.3. В случае если качество сырья окажется несоответствующим условиям настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от принятия сырья. Исполнитель обязан письменно предупредить Заказчика о невозможности переработки предоставленного сырья в продукцию надлежащего качества до момента его приемки. Принятое Исполнителем сырье считается соответствующим требованиям настоящего договора. После принятия Исполнителем сырья к переработке претензии по его качеству Заказчиком не рассматриваются.
3.5. В случае если качество продукции или его упаковка окажутся несоответствующими условиям настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

4.СТОИМОСТЬ РАБОТ И РАСЧЕТЫ СТОРОН

4.1. За переработку 1 тонны сырья Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере ___________________, в т.ч. НДС.
4.2. Вознаграждение уплачивается Исполнителю в следующем порядке: ___________________________________________

5.1. В случае виновного невыполнения или просрочки выполнения своих обязательств по п.2.1.1 Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от стоимости не поставленного в срок сырья.
5.2. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения или просрочки выполнения своих обязательств по п.2.2.2. Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от стоимости несвоевременно поставленной продукции за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят в частности пожары, землетрясения, наводнения, эпидемии, эпизоотии, военные действия, забастовки, митинги, революции, действия и решения органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления.
6.2. Сторона, попавшая под действие указанных обстоятельств, должна в срок не позднее 3-х дней с момента наступления указанных обстоятельств в письменной форме информировать другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и предполагаемой продолжительности их действия, а также приложить все усилия к тому, чтобы компенсировать невыполнение своих обязательств и согласовать соответствующие изменения к Договору. Виновное неисполнения этой обязанности лишает такую сторону ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности.
6.3.По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона обязана в срок не позднее 3 дней письменно сообщить об этом другой Стороне, указав новый срок исполнения своих обязательств, который отодвигается на время действия указанных обстоятельств.
6.4.Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до “____” _______________ 1999 года. Договор может быть продлен по взаимному письменному соглашению Сторон.
7.2. Договор может быть в любой момент изменен, дополнен или расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон.
7.3. Оказание Исполнителем дополнительных услуг Заказчику, как-то услуг по сбыту или транспортировке Продукции производится на основе отдельных письменных дополнительных соглашений Сторон.
7.4. Риск случайной гибели (случайного повреждения) сырья и продукции несет сторона, несущая ответственность за сохранность сырья и продукции.
7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 1 месяц до даты расторжения.
7.6. Все споры и разногласия по вопросам исполнения настоящего Договора – в случае если Стороны не смогли их разрешить путем переговоров – подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
7.7. Стороны согласны, что все документы, которые должны быть переданы в соответствии с настоящим договором, могут быть переданы по факсимильной связи. Стороны согласны, что все документы, которые должны быть составлены в письменной форме, могут быть подписаны путем обмена по факсимильной связи копиями документов с подписью уполномоченного лица и печатью каждой из сторон.
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями и рассматриваются в неразрывной связи с ним.

Договор на переработку давальческого сырья

Давальческое сырье представляет собой какие-либо материалы, переданные одной организацией другой. Цель их передачи заключается в переработке или обработке, выполнении каких-либо работ с сырьем или изготовление продукции из него и т.д. Для передачи давальческого сырья от заказчика к исполнителю, следует заключать договор. Как оформляется документ и какие аспекты важно учесть, будет описано в статье.

Особенности договора

Процедура передачи давальческого сырья на переработку от одной организации к другой, оформляется договором подряда. Нюансы и условия составления настоящего документа содержатся в законодательных актах РФ.

Ознакомиться с положениями Гражданского Кодекса можно по ссылке.

По закону, в качестве давальческого сырья могут выступать:

  • сырье;
  • материалы;
  • полуфабрикаты;
  • комплектующие;
  • энергоносители.

Важным нюансом настоящего договора является передача обработанного давальческого сырья или изготовленной готовой продукции из него, обратно заказчику. Возможно в соглашение вписать иные условия, например, чтобы исполнитель после окончания своих работ, передал готовую продукцию или переработанное давальческого сырье третьему лицу.

Среди особенностей договора на переработку давальческого сырья можно выделить:

  • право владения на давальческое сырье на любом этапе переработки принадлежит заказчику, также оно является собственностью заказчика, если оно переработано в готовую продукцию;
  • на протяжении действия всего договора, права собственности на переработанное давальческое сырье ни в коем случае не переходят к исполнителю.

Вся процедура переработки давальческого сырья в соответствии с договором выглядит следующим образом:

  • заказчик передает сырьевые материалы исполнителю для осуществления переработки;
  • исполнитель в установленные договором сроки перерабатывает представленные материалы;
  • заказчику привозят готовую продукцию или переработанное давальческого сырье (в каком виде будет привезен предмет соглашения, зависит от условий договора оказания услуг);
  • подрядчик получает денежное вознаграждение от компании-заказчика за проделанную работу.

Правила оформления

Какие условия будет содержать соглашение о переработке давальческого сырья решают стороны сделки. Но по нашему законодательству есть существенные условия, которые обязательно должны быть в договоре. К ним относятся:

  • предмет составления настоящей договоренности;
  • временные рамки, в которые должны быть выполнены работы по переработке давальческого сырья;
  • подробное описание характеристики передаваемых материалов;
  • условия по передаче и приемке предмета договора;
  • подробное описание готовой работы от исполнителя;
  • ответственность подрядчика и давальца;
  • условия оплаты;
  • порядок и основания внесения изменений и расторжения контракта.

В данном договоре может быть указан различный период действия:

  • точная дата. Например, срок действия документа начинается с 15.10.2018 года и истекает 15.01.2019 года.
  • открытая дата. Например, договор действует с даты его подписания и действителен документ до выполнения исполнителем поставленной работы по переработке сырья.

Заключить договор на оказание услуг можно на точную дату, но оговорить, что оплата за переработанное сырье будет произведена позднее. В данном случае, обязательно указать дату оплаты проделанной работы.

Условия оплаты

Неотъемлемой частью любого договора является пункт с условиями оплаты. В нем обязательно указывается размер оплаты, сроки, порядок и методология расчета, также процедура перевода денежных средств.

В качестве способов оплаты переработки сырья могут быть следующие:

  • оплата денежными средствами — наличными или безналичными;
  • оплата сырьем. Например, заказчик оставляет исполнителю часть переработанного материала в равной стоимости за оказанные услуги;
  • оплата готовой продукцией. Данный вид оплаты осуществляется по такому же принципу, как и расчет с исполнителем сырьевым материалом;
  • смешанный вид оплаты. Данный вид является наиболее распространенным при заключении подобных договоров. Заказчик услуги исполнителя оплачивает денежными средствами и сырьем (готовой продукцией). В каком соотношении будет производиться оплата, решают стороны.

Условия оплаты по договору оказания услуг могут быть различны. В каком виде будут производиться расчеты между сторонами, зависит от пожеланий сторон. После выполнения работ в соответствии с соглашением о переработке давальческого сырья требуется составить отчет о расходовании материала.

Образец договора

Важно уделять особое внимание каждому пункту документа, т. к. при неверном его составлении он может быть признан недействительным или не имеющим юридической значимости. Поэтому рекомендуется ознакомиться с пунктами, которые обязательно должны быть в акте.

Содержание договора на оказание услуг по переработке давальческого сырья отражает:

  • название акта;
  • город (село), где оформляется документ;
  • дата составления;
  • сведения о сторонах, заключающих настоящую сделку. По закону, требуется указать наименование компании, фамилию, имя и отчество главного руководителя или его уполномоченного представителя, сведения об Уставе организации;
  • предмет договора;
  • особенности предоставления сырьевого материала от заказчика к исполнителю. В данном пункте важно описать подробные детали материала;
  • готовая продукция. В данной части настоящего соглашения требуется описать какая продукция должна быть по результатам переработки. Важно тут указывать расчеты, из какого количества материала какое количество продукции получится. Также расчеты можно привести в приложении к договору;
  • условия приемки результатов переработки, тут указываются правила доставки, разгрузки и необходимые документы;
  • ответственность сторон, в случае несоблюдения условий настоящего контракта;
  • условия разрешения споров;
  • действия при возникновении форс-мажорных ситуаций;
  • период действия документа;
  • перечень приложений, если они есть;
  • банковские реквизиты сторон, подписи и печати.

Юридическими специалистами рекомендуется проставлять подписи и печати на каждой из страниц договора о переработке сырьевого материала. Данные действия помогут избежать подмены листов со стороны недобросовестного участника соглашения.

Получить представление о том, как составляется настоящее соглашение можно, предварительно скачав образец.

Ответственность сторон

Бывают ситуации, в которых невозможно выполнение своих обязательств сторонами, которые указаны в соглашении. Поэтому в документ обязательно нужно включить пункт про ответственность сторон.

Ответственность сторон по договору на переработку сырья можно изложить следующим образом:

  • обе стороны обязаны возмещать убытки в случае, если ими не соблюдаются обязательства, прописанные в соглашении;
  • исполнитель обязан обеспечивать сохранность переданного ему материала. В случае его утраты, он обязан возместить убытки заказчику в денежном эквиваленте или за свой счет восполнить утраченное сырье;
  • компания, занимающаяся переработкой сырья, обязана возместить все убытки заказчику в случае, если порча материала произошла по вине работников данной компании;
  • если компания-переработчик сырьевого материала предоставляет в результате некачественную продукцию или заниженного качества, то другая сторона договора вправе требовать:
    • устранения недостатков в кратчайшие сроки и за счет виновной стороны;
    • соразмерного уменьшения стоимости;
    • возмещения своих затрат на устранение недостатков.
  • исполнитель вправе отказаться от устранения недостатков, но может заново проделать всю работу, при этом увеличив установленные ранее сроки;
  • когда недостатки в продукции не устранены виновником в оговоренные сроки, то компания-заказчик вправе отказаться от сделки, потребовав возмещения причиненных затрат;
  • в случае возникновения каких-либо расходов, связанных с невыполнением оговоренных обязательств, они возмещаются в соответствии с российскими законодательными нормами.

Несоблюдение правил договора по оказанию услуг по переработке давальческого сырья грозит привлечением к административной ответственности.

Читать еще:  Договор купли продажи квартиры риски для покупателей
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector