Договор с оплатой по факту оказания услуг
Prokurors.ru

Юридический портал

Договор с оплатой по факту оказания услуг

Образец договора на выполнение работ и оказание услуг

ДОГОВОР № 92

ЗАО «Пожарная безопасность», именуемое в дальнейшем «исполнитель», в лице директора Иванова Василия Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Март», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице директора Сидорова Григория Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ по зарядке, ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей, согласно требованиям ГОСТ, СП, ПБ,ТУ и других нормативных документов.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ (услуг) по настоящему договору определяется согласно приложения №1. Стоимость услуг НДС не облагается (Уведомление ИМНС России по г. Красноярску №6237 от 12.08.2005г)
2.2. Оплата по настоящему договору производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя или иными способами, предусмотренными Законодательством Российской Федерации согласно выставленному счету.
2.3. Заказчик производит предоплату в размере 100 % общей стоимости, указанной в п.2.1. настоящего договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета на оплату.
2.4. В случае если в ходе проведения работ указанных в п.п. 1.1, выявляются неисправности огнетушителей не обнаруженные при приемке огнетушителей, то исполнитель выставляет заказчику счет на проведение дополнительных работ и передает с использованием средств факсимильной связи.
2.5. Оплата за дополнительные работы производится заказчиком за фактически проделанную работу на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 в срок не более 10 рабочих дней, после поступления предоплаты.
3.1.2. Выполнить работы собственными силами и из своих материалов.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно оплатить работу в порядке, указанном в разделе 2 настоящего договора.
3.2.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня готовности огнетушителей принять выполненную работу и подписать акт сдачи-приемки работ установленной формы.
3.2.3. В случае не подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, в нем делается пометка об этом и в трехдневный срок предоставляется мотивированный отказ исполнителю.
3.2.4. В случае отказа от подписания акта и непредставления мотивированных доказательств отказа со стороны заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней, работа по п.1.1 считается выполненной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны не несут ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стало возможным вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018г. В случае если ни одна из сторон до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении в письменном виде, то договор считается продленным на тех же условиях на тот же срок.
5.3. В соответствии со ст.ст.160,434 ГК РФ стороны признают юридическую силу за факсимильными копиями документов, идентичных их факсимильным копиям с личной подписью уполномоченных представителей сторон и скрепленных печатями.
5.4. Стороны обязаны оформить и предоставить противоположной стороне оригиналы документов, направленных ранее посредством факсимильной связи, не позднее 30 дней с момента подписания факсимильной копии.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся сторонами путем подписания до соглашений, при этом указанные соглашения признаются неотъемлемой частью данного договора.
5.6. Споры по настоящему договору стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры полежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.
5.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик
ООО «Март»
ИНН 2436096250
Г. Красноярск, 660000,
Ул. Ленина, д.150

Директор____________ Иванов В.П.

Исполнитель
ЗАО «Пожарная безопасность»
ИНН 2456078428
Г. Красноярск, 660000,
Ул. Котовского, д.30

Директор ____________Сидоров Г.П.
м.п.

Договор оказания услуг
образец (типовая форма)

Комментарий к договору оказания услуг:

Существенные условия договора оказания услуг

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ).

Договор возмездного оказания услуг заключается на:

услуги по туристическому обслуживанию;

Этот перечень не является исчерпывающим.

Отношения сторон по договору возмездного оказания услуг регулируются главой 39 Гражданского кодекса РФ. Согласно статье 783 ГК к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702 – 729 ГК) и положения о бытовом подряде (статьи 730 – 739 ГК), если это не противоречит специальным нормам о данном договоре (статьи 779 – 782 ГК), а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

При оказании отдельных видов услуг стороны договора помимо ГК обязаны также руководствоваться нормами специального законодательства. Например, оказание услуг связи регулируется Законом “О связи” и Правилами оказания услуг связи, которыми определены как существенные условия оказания услуг подвижной связи, так и иные обязательные для включения в договор условия оказания этого вида услуг.

В некоторых случаях договор возмездного оказания услуг является публичным, поэтому к отношениям сторон по такому договору применяется Закон РФ “О защите прав потребителей”.

Ниже размещена типовая форма договора оказания услуг. Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор оказания услуг и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора оказания услуг относятся условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ), т.е.:

Предмет договора возмездного оказания услуг (согласно ст. ст. 432, 703, 779 Гражданского кодекса РФ) являются конкретные услуги, поэтому из договора должно быть ясно – какие услуги будут оказываться.

Иные условия, которые предусмотрены в отраслевых нормативных актах (например, Закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”, Закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ “Об основах туристской деятельности в РФ”, Закон “Об образовании в РФ” и др.) или стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.

Не является существенным условием условие о цене оказываемых услуг. При отсутствии в договоре такого условия цена определяется по правилам п. 3 ст. 424 ГК (п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Другие особенности договора оказания услуг

Договор должен быть заключен в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК).

К договору применяются общие положения о подряде (ст. ст. 702 – 729 ГК) и положения о бытовом подряде (ст. ст. 730 – 739 ГК), если это не противоречит нормам гл. 39 ГК, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК).

Если заказчиком выступает гражданин, то к отношениям сторон также применяется Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 “О защите прав потребителей”.

полученный от услуги результат нельзя увидеть и пощупать;

сама услуга потребляется в момент оказания заказчику;

услуга считается оказанной после подписания акта сдачи-приемки услуг оказанных услуг;

для целей бухгалтерского и налогового учета необходимо доказать факт оказания услуг,

поэтому оформление первичных документов важно как для заказчика, так и для исполнителя.

Для отражения услуг основными документами являются:

– договор об оказании услуг;

– счет (счета-фактура) исполнителя услуг;

Типовая форма договора оказания услуг

г. ____________________ “__” ________ 201__ г.

ООО “Ромашка”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО “Однодневка”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее – Услуги), поименованные в Перечне оказываемых услуг, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично.

1.3. Сроки оказания Услуг определены в Перечне оказываемых услуг (Приложение N 1).

Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

2. Порядок сдачи и приемки услуг

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг (Приложение N 2) в двух экземплярах.

2.2. В течение 7 дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 14 дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Услуг составляет ____ (___________________) руб., в том числе НДС _____ (__________) рублей.

3.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке (выбрать нужное/возможно установление иного порядка оплаты): часть стоимости Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает до начала оказания Исполнителем услуг (предварительная оплата), оставшуюся часть стоимости Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ___________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение суда выбранного сторонами для разрешения споров)

Читать еще:  Договор займа между юридическими лицами образец рб

6. Заключительные положения

6.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

6.6. К договору прилагаются:

6.6.1. Перечень оказываемых услуг

6.6.2. Акт сдачи-приемки услуг

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

Исполнитель: _______________________________ (адрес места нахождения)

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:
Генеральный директор
ООО “Ромашка”
_________________ Фамилия И.О.
м.п.
От Исполнителя:
Директор
ООО “Однодневка”
_________________ Фамилия И.О.
м.п.

Как правильно составить акт приемки оказанных услуг

Приложение № 2
к Договору возмездного
оказания услуг № ____ от “___” ___________ _____ г.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

г. ____________________ “__” ________ 201__ г.

ООО “Ромашка”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО “Однодневка”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи оказанных услуг (далее – Акт) по Договору возмездного оказания услуг N ___ от “___” ___________ _____ г. (далее – Договор) о нижеследующем.

Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с “__” _______ ___ г. по “__” _______ ___ г. выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику следующие услуги:

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Согласно Договору общая стоимость оказанных услуг составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

Общая сумма перечисленного аванса составила _____ (__________) руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.
По настоящему Акту причитается к получению _____ (__________) руб., в том числе НДС ___% в размере _____ (__________) руб.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

От Заказчика:
Генеральный директор
ООО “Ромашка”

_________________ Фамилия И.О.
м.п.

От Исполнителя:
Директор
ООО “Однодневка”

_________________ Фамилия И.О.
м.п.

Договор оказания услуг (быстрый договор)

В профессиональном договоре вы можете

  • Полная предоплата
  • Частичная предоплата
  • После оказания услуг

При наличии недостатков Исполнитель обязуется:

  • Устранить их
  • Повторно оказать услуги
  • Вернуть денежные средства

Исполнитель оказывает услуги:

  • Лично
  • С помощью третьих лиц
  • С помощью третьих лиц при согласии заказчика

При просрочке оказания услуг Заказчик:

  • Выплачивает неустойку
  • Возмещает все убытки
  • Возмещает ущерб
  • Снижает стоимость услуг

Способ оказания услуг:

  • Определяет Исполнитель
  • Определяет Заказчик
  • Определено в тех.задании

Срок оказания услуг:

  • Конкретная дата
  • Срок с момента подписания договора
  • После передачи денег

Стоимость услуг указывается:

  • В рублях
  • В долларах США
  • Устанавливается иным способом
  • Полная предоплата
  • Частичная предоплата
  • После оказания услуг

При наличии недостатков Исполнитель обязуется:

  • Устранить их
  • Повторно оказать услуги
  • Вернуть денежные средства

Договор оказания услуг

Например, город Москва Место заключения Например, 19.08.2019 Дата заключения

Указать ФИО полностью Наименование стороны , именуемый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, действующий(ая) как физическое лицо, с одной стороны,

ФИО полностью Наименование Стороны , именуемый(ая) в дальнейшем “Исполнитель”, действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны,

вместе именуемые “Стороны”, а индивидуально – “Сторона”, заключили настоящий договор оказания услуг (далее – “Договор”) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора (далее – “Услуги”), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги: Подробно описать услуги Оказываемые услуги .

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Контролировать процесс оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.1.2. Отказаться от исполнения своих обязанностей по Договору при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанным с оказанием Услуг по настоящему Договору.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги в соответствии с настоящим Договором.

3.2.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором.

3.2.3. Отказаться от исполнения своих обязанностей по Договору при условии полного возмещения убытков Заказчику.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Принять оказанные Услуги в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

3.3.2. Оплатить оказанные Услуги в объеме и в порядке, установленные настоящим Договором.

3.4. Исполнитель обязуется:

3.4.1. Оказать Услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а после оказания Услуг предоставить Заказчику результат Услуг или иное подтверждение оказания Услуг.

3.4.2. Немедленно уведомить Заказчика и приостановить оказание Услуг при невозможности дальнейшего оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. Срок оказания услуг

4.1. Срок оказания Услуг по настоящему Договору составляет: с ДД.ММ.ГГГГ Начало оказания услуг по ДД.ММ.ГГГГ Завершение оказания услуг .

5. Порядок расчетов

5.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: Например, 15 000 Стоимость Услуг рублей.

5.2. Возможные расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, включены в стоимость Услуг.

5.3. Оплата по настоящему Договору производится в момент приема Услуг, оказанных Исполнителем.

5.4. Способ оплаты Услуг по настоящему Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет Исполнителя: Номер счета или карты Указать счет Исполнителя . Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными со дня списания со счета Заказчика денежных средств банком Заказчика.

6. Порядок сдачи и приема услуг

6.1. Прием Услуг подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приема оказанных услуг (Приложение 1 — Акт сдачи-приема оказанных услуг).

6.2. Заказчик, принявший Услуги без проверки, не лишается права ссылаться на явные недостатки оказанных Услуг.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Споры из настоящего Договора разрешаются в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Основания расторжения договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Стороны признают, что все права и обязанности по настоящему Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе настоящего Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

10. Список приложений

11. Реквизиты сторон

Заказчик

” Указать ФИО полностью ФИО Заказчика “

Адрес: Указать адрес Адрес регистрации

Паспорт: Указать серию и номер Серия и номер паспорта

Заказчик _______________ Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы

Исполнитель

” Указать ФИО полностью ФИО Арендатор “

Адрес: Указать адрес Адрес регистрации

Паспорт: Указать серию и номер Серия и номер паспорта

Номер банковской карты: Номер карты / телефона Банковская карта

Исполнитель _______________ Фамилия и инициалы Фамилия и инициалы

Отличие договора оказания услуг от договора подряда

Основная проблема при составлении договора оказания услуг заключается в том, что данный договор тяжело отличить от договора подряда, поскольку установленные ГК РФ определения предмета данных договоров крайне схожи. Однако права и обязанности сторон, которые возникают из договора, отличаются.

По договору оказания услуг оказываются услуги, а по договору подряда производятся работы. Работы, в отличие от услуг, имеют материально выраженный результат. Услуга же потребляется в момент оказания и не существует без исполнителя. Тем не менее, на практике такое разграничение не всегда очевидно – так в результате оказания консультационных услуг заказчику может быть предоставлено письменное заключение. Иным примером сложности определения различий в предмете может быть случай, когда при работах по ремонту автомобиля может производиться технический осмотр, который в отличие от самого ремонта (физической замены запасных частей), не имеет выраженного результата, который может быть зафиксирован третьими лицами. По данным причинам, разделение на работы и услуги может быть довольно условным, а многие договоры являются смешанными – то есть включать как обязательства по оказанию услуг, так и по выполнению работ. Поэтому для выбора договорной конструкции мы рекомендуем определить, что превалирует: услуги или работы. Кроме того, законодательство часто прямо квалифицирует некоторые отношения как услуги (общественного питания, туристские, оценочные и т.д.).

Обязательные условия договора оказания услуг

  1. Существенным (обязательным) условием данного договора является предмет. Предмет – это услуги, которые оказываются в соответствии с договором. Поэтому при составлении договора важно подробно их описать. В некоторых случаях законом устанавливаются дополнительные существенные условия – так в договоре оказания туристических услуг имеется довольно обширный перечень существенных условий.
  2. Но в большинстве иных случаев, договор будет считаться заключенным, если в нем описан предмет (перечень, объем услуг, задание заказчика). Даже если в договоре не будет указана цена, договор будет связывать стороны, а последняя при возникновении спора будет определяться судом исходя из цен схожих услуг на рынке. Тем не менее, качественный договор должен не только защищать стороны в момент спора, но и предотвращать возникновение спора. Поэтому при составлении договора крайне важно указать цену услуг и порядок оплаты – частичную или полную предоплату или пост-оплату, а также платежные реквизиты сторон. Кроме того, в договоре стоит указать, включается ли в цену НДС.
  3. Помимо этого, важно указать сроки оказания услуг – моменты начала и окончания их оказания.
  4. Кроме этого следует отметить довольно очевидное, но иногда забываемое условие: наименование сторон и подписи (в том числе расшифровка подписи) должны быть заполнены и указаны полностью, без сокращений и пропусков таким образом, чтобы возможно было точно установить сторону договора.

Дополнительные условия договора оказания услуг

  1. Закон устанавливает диспозитивную норму (то есть применяющуюся в случае, если стороны не указали в договоре иное) о том, что услуги должны оказываться исполнителем лично. Данное правило можно изменить: указать, что исполнитель может привлекать к исполнению третьих лиц после получения согласия заказчика или же без такого согласия. Качество должно соответствовать требованиям, которые обычно предъявляют к подобным услугам, если только стороны не предусмотрели особые требования к качеству услуг в договоре.
  2. В зависимости от характера услуг в договор включаются и иные условия. Очень часто в договор включаются условия о конфиденциальности. Во многих случаях заказчик передает исполнителю некоторую документацию, либо сообщает информацию иным образом. Если такая информация содержит коммерческую тайну или представляет ценность для заказчика по причине неизвестности ее третьим лицам, но для нее не был установлен специальный режим коммерческой тайны, то в договоре стоит установить порядок использования исполнителем такой информации. Без подобного условия в договоре будет крайне сложно привлечь исполнителя за использование такой информации в иных целях, кроме как для оказания услуг.
  3. В договор часто добавляют условия о неустойке. Всегда может существовать вероятность нарушения договора сторонами договора. Поэтому для минимизации такой вероятности в соглашении прописывается неустойка в виде фиксированного штрафа ли пени – она может стать сдерживающим фактором для недобросовестной стороны и обеспечить дополнительную компенсацию в случае нарушения. Важно сказать, что если одной из сторон договора выступает коммерсант (юр. лицо или ИП), а другой потребитель, то неустойка уже предусмотрена в потребительском законодательстве, в других случаях стоит дополнительно указать ее в договоре.
Читать еще:  Как оформить доверенность для представления документов ИП в ФНС?

Права и обязанности сторон договора возмездного оказания услуг

От исполнителя требуется оказать услуги должного качества, а от заказчика своевременная оплата. Если качество услуг ненадлежащее, заказчик может требовать снижения цены, либо повторного оказания услуги, либо компенсации расходов на устранение недостатков. Если недостатки существенны, то он может отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

Также заказчик может расторгнуть договор, компенсировав расходы исполнителя, но если исполнитель отказывается от договора, то он должен возместить не только их, но и все убытки заказчика. Если сторонами договора являются два юридических лица или два ИП (или ИП и юр. лицо), то в договоре можно установить, что заказчик при отказе возмещает не только фактические расходы, но и должен компенсировать убытки.

Договор об оказании услуг (со схемой оплаты работ по факту без авансирования для внешних исполнителей)

об оказании услуг

(со схемой оплаты работ по факту без авансирования для внешних исполнителей)

«____» ________ 20__ г.

филиал «Нефтеюганское УМН» в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и (полное наименование Исполнителя), в лице _________________________ ____________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об оказании услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по приемке ГСМ, хранению ГСМ и наливу ГСМ в автоцистерны предусмотренные калькуляцией стоимости услуг (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Ориентировочный объем поставок ГСМ c момента подписания договора по 31.01.2015г. составляет 940 тонн.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания договора и действует до 31 января 2015 года, а в части выполнения обязательств по оплате – до их полного завершения.

2.2. Все дополнения вносятся через дополнительные соглашения после подписания сторон в двух экземплярах и имеет равную юридическую силу.

2.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно известив Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней до даты отказа.

2.4. Исполнитель обязан ежегодно до окончания срока действия Договора оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 31 октября и 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.

Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Исполнителем Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.

В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Исполнителю.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за оказанные по настоящему договору услуги производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 25-ти дней по фактическим затратам на основании счетов-фактур и актов выполненных услуг.

3.2. Счет-фактуры и акты выполненных услуг предоставляются не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным.

3.3. Стоимость услуг определяется Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.5. Cумма договора составляет —— рублей (___________), в т. ч. НДС –рублей ()

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:

Выполнить Работы в полном объеме и в сроки, определенные настоящим Договором.

4.1.3. Обеспечить отпуск нефтепродуктов согласно графика работ склада ГСМ, в т. ч. и в выходные дни.

4.1.4. Не проводить замеры, снятия пломб с цистерн и слив груза на ответственное хранение без ответственного представителя Заказчика.

4.1.5. Обеспечить сохранность груза после выгрузки нефтепродукта на ответственное хранение.

4.1.6. При приеме груза, составить акт приема в двух экземплярах о фактическом принятии груза.

4.1.7. Предъявлять не позднее 2-го (второго) числа следующего месяца следующего за отчетным счет-фактуру, оформленную в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и акт оказанных услуг (выполненных работ) для оплаты услуг Исполнителя.

4.1.8. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию по форме Приложения № 2 к настоящему Договору о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Исполнителя, с приложением подтверждающих документов, Исполнитель обязуется представлять Заказчику по форме Приложения № 2 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора. Если какие-либо поля формы Приложения № 2 к настоящему Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом. Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Исполнителю убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно – стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Исполнитель согласен на раскрытие Заказчика предоставленной Исполнителем информации по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию по форме приложения № 2 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителем получены (будут получены).

Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплачивать Работы согласно Разделу 3 настоящего Договора.

4.2.2 Ежемесячно подписывать Акт сдачи-приемки Работ, выполненных Исполнителем за истекший месяц, при отсутствии замечаний Заказчика.

4.2.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика в соответствии с п. 4.3, Заказчик обязан оплатить Работы, выполненные Исполнителем и принятые по Актам сдачи-приемки работ.

4.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю письменного уведомления о таком отказе от исполнения.

4.2.5. Обеспечить вывоз груза, согласно графика работы Исполнителя.

4.2.6. Представлять Исполнителю сертификаты качества на отгруженную продукцию и нести полную ответственность за качество поставляемой продукции.

4.2.7. Присутствовать при проведении замеров, установок и снятии пломб на цистернах.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения сроков выполнения Услуг, установленных в настоящем Договоре, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненных Услуг за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости невыполненных Услуг.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки, а Исполнитель обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Услуг, документы на которые не были представлены, за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости Услуг, документы на которые не были представлены.

5.3. Неоплата Заказчиком Услуг в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем условий настоящего Договора не является основанием для предъявления последним штрафных санкций к Заказчику, а срок оплаты Работ продлевается до надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае нарушения сроков оплаты Услуг, установленных в настоящем Договоре, Заказчик несёт ответственность в соответствии со ст.395 ГК РФ

6.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в любой форме конфиденциальную информацию (в письменном, устном, электронном или любом другом виде), полученную ими друг от друга в процессе подготовки и исполнения настоящего Договора.

6.2. Конфиденциальные информация не подлежит разглашению и распространению в иной форме в течение всего срока действия настоящего Договора и после его окончания в течение последующих 5-ти (Пяти) лет.

6.3. В ходе исполнения Работ по Договору запрещается передача конфиденциальной информации Заказчика по открытым каналам связи (электронной почте, телефонной и факсимильной связи, сети Интернет и др.).

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, регулируются ими путем переговоров, а при недостижении согласия – в претензионном порядке. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления.

7.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в претензионном порядке, все споры, противоречия и претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора в части взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда ХМАО-Югра.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Условия настоящего Договора имеют равную обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с оформлением дополнительного соглашения к Договору, подписанного полномочными представителями Сторон.

8.2. Все документы, указанные в настоящем Договоре, Приложения и отчетные материалы к нему, предоставляются и/или составляются на русском языке или с обязательным переводом на русский язык. Исполнитель несет ответственность по возмещению убытков Заказчика за расхождения в переводе на русский язык документов, передаваемых по настоящему Договору.

8.3. При сливе, наливе и хранении ГСМ учитываются размеры
естественной убыли согласно Постановления Госснаба СССР от 01.01.2001 N 40 (с изм. от 01.01.2001) “Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании» с изменениями., внесенными Постановлением Госснаба СССР , Приказом Минтопэнерго РФ .

8.4. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

8.5. Ни одна из сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без согласования другой стороны договора.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик»

Наименование организации: ________________________«_________________»

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес и фактический адрес:

Р/с № ______________________ в _____________________________

«Исполнитель»

Р/с № ___________________ в _____________________________

От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ:

(должность руководителя Заказчика)

(должность руководителя Исполнителя)

филиал «Нефтеюганское УМН»

_________________(И. О.Ф. представителя Заказчика)

Читать еще:  Договор мены квартиры за дом с земельным участком

________________ (И. О.Ф. представителя Исполнителя)

оказания услуг _____________________________________________

От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Форма предоставления сведений о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика[1]

Фамилия, имя, отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего

Серия и номер документа, удостоверяющего его личность (для физического лица)

Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар

Информация о подтверждающих документах (Наименование, реквизиты и т. д.)

1, 2, и т. д. – собственники контрагента (собственники первого уровня)

2.1, 2.2 и т. д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня)

и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 2.2.2)

Как прописать в договоре порядок оплаты частями

Как в контракте прописать оплату не равными частями

Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. 2.2.

На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении Договора или передаче товара.

2.3. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах.

Договора, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки. 2.2.2. В ходе исполнения настоящего Договора руководствоваться указаниями Заказчика. 2.2.3. . 2.2. Исполнители имеют право оказать услуги лично либо с привлечением третьих лиц.

В случае привлечения третьих лиц Исполнители несут ответственность за их действия перед Заказчиком. Все расчеты с третьими лицами за оказание услуг в рамках настоящего Договора Исполнители осуществляют самостоятельно. 2.3. Исполнители имеют право оказать услуги до истечения срока, установленного п.

1.3 настоящего Договора (досрочно). 2.4. Исполнители вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за , при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков. 2.5. Заказчик обязуется: 2.5.1.

По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ. 6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ. 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу. 7.2.

Товар, возвращенный Покупателю потребителем в связи с удовлетворением Покупателем требований потребителей в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», подлежит принятию Поставщиком и замене на аналогичный товар или обмену на другой товар равной стоимости. 7.2. Поставщик обязан принять и заменить товар, имеющий скрытые недостатки, обнаруженные в процессе предпродажной подготовки товара.

Некачественный товар подлежит возврату и замене на кондиционный товар. Сроки возврата и замены товара определяются по согласованию сторон. 7.3. Поставщик принимает от Покупателя возвращаемый товар, указанный в п.п.Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 10.3.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.11.2.

Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора. 11.3.

Предоставить Исполнителям материалы, документы, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора. 2.5.2. Оказывать содействие Исполнителям в оказании ими услуг, в том числе по требованию Исполнителей незамедлительно предоставлять им все необходимые сведения и документы. 2.5.3. Оплачивать услуги Исполнителей в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора.

2.6. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно предупредив Исполнителей об этом не менее чем за , при условии оплаты Исполнителям фактически понесенных ими расходов. 2.7. После оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме Стороны подписывают акт об оказании услуг.

В положениях 44-ФЗ такое обеспечение не закреплено, поэтому, если поставщик не предоставляет обеспечение ГО, организация-заказчик не имеет права отказать ему в заключении контракта (Письмо Минфина России № 02-02-07/32132 от 02.07.2014). Размер такого обеспечения заказчик возвращает поставщику после завершения процедуры приемки ТРУ (Письмо Минэкономразвития № Д28и-2864).

В случае невыполнения обязательств по договору заказчик обращается в банк-гарант, который обязался погасить задолженность, за получением компенсирующей выплаты.

Как составить договор, разделив платеж на 3 части

При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителями услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг. 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителями по настоящему Договору, составляет ( ) рублей. 3.2. Услуги оплачиваются Заказчиком в следующие сроки и в следующем порядке: 3.2.1.

( ) рублей Заказчик уплачивает Исполнителям в течение ( ) дней с момента подписания настоящего Договора. 3.2.2. Оставшуюся часть стоимости услуг в размере ( ) рублей Заказчик уплачивает Исполнителям в течение ( ) дней с момента оказания услуг в полном объеме (либо с момента подписания акта об оказании услуг в соответствии с п. 2.7 настоящего Договора). 3.3.

Договор подряда с оплатой по частям

  • стоимость услуг (если это условие не прописано в договоре, заказчик должен уплатить сумму, обычно взимаемую за аналогичные услуги);
  • требования к качеству оказываемой услуги;
  • место выполнения услуг;
  • ответственность сторон за невыполнение взятых на себя обязательств (например, размер неустойки за нарушение сроков оплаты);
  • иные условия в зависимости от вида услуги.

Кроме того, в договоре могут быть отражены:

  • условие о полной или частичной предоплате;
  • право исполнителя на привлечение третьих лиц к выполнению услуг.

Для чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг Случается, что в ходе реализации договора об оказании услуг стороны оформляют дополнительное соглашение к нему.

8.2.2. срок и размеры платежей при оплате частями

Если закончен банковский день, то следующий за ним. Если даже считать что не определен четко срок оплаты оплата должна быть произведена в разумный срок. Как правильно прописать в договоре порядок оплаты по факту Прописывать в контракте конкретную дату и конкретную сумму частичного. по каждому факту оплаты этапа контракта в установленном порядке. В данном случае разделение на этапы применимо для договора подряда.

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар по. Как составить условия оплаты в договоре Если стороны пользуются односторонними документами в виде заявок, заказов, то тут важно определить в договоре — Порядок оформления, способ направления этих заявок и т.д.Главное чтоб между документами определяющими сам товар и договор был юридическая связь.

При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителями услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг. 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителями по настоящему Договору, составляет ( ) рублей. 3.2. Услуги оплачиваются Заказчиком в следующие сроки и в следующем порядке: 3.2.1.

( ) рублей Заказчик уплачивает Исполнителям в течение ( ) дней с момента подписания настоящего Договора. 3.2.2. Оставшуюся часть стоимости услуг в размере ( ) рублей Заказчик уплачивает Исполнителям в течение ( ) дней с момента оказания услуг в полном объеме (либо с момента подписания акта об оказании услуг в соответствии с п. 2.7 настоящего Договора). 3.3.

Прописать правильно в договоре оплату по факту поставки

Расходы, если их размер известен на момент заключения договора, закладываются сразу в цену договора либо отражаются отдельно в одном из его пунктов, в смете/расчете, которые прикладываются к договору в виде его неотъемлемой части.

Если же сумма расходов на момент заключения договора неизвестна, то в нем указывается, что заказчик обязуется компенсировать все расходы исполнителя, связанные с выполнением порученного задания. *** Порядок осуществления расчетов определяется сторонами при заключении договора.

При этом сам факт выплаты вознаграждения исполнителю не может зависеть от результата его деятельности. Заказчик платит за то, что исполнитель по его поручению оказал определенные услуги.

Выдать увольняющемуся работнику копию СЗВ-М нельзя Согласно закону о персучете работодатель при увольнении сотрудника обязан выдать ему копии персонифицированных отчетов (в частности, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ). Однако эти формы отчетности списочные, т.е. содержат данные обо всех работниках. А значит передача копии такого отчета одному сотруднику – разглашение персональных данных других работников.

Заказчик осуществляет предварительную оплату каждого этапа работы в следующем порядке: — 50% от цены работы заказчик уплачивает в течение 10 дней до начала I этапа. — 50% от цены работы заказчик уплачивает в течение 5 дней до окончания II этапа«.

В случае частичной предоплаты необходимо также согласовать срок и размер оплаты оставшейся части.

Пример формулировки условия: Если срок и размер предварительной оплаты (аванса) не определены В этом случае условие о предварительной оплате считается несогласованным и подрядчик не вправе потребовать выплаты ему аванса в соответствии с п. 2 ст. 711 ГК РФ.

Заказчик в свою очередь обязан оплатить работу в срок, предусмотренный в договоре, а при отсутствии такого срока — в определенный срок после окончательной сдачи результатов работы (п. 1 ст. 711 ГК РФ).

    • Как прописать в договоре предоплату
  • Как прописать в договоре предоплату
    • Как составить договор в свою пользу
    • Как составить договор поставки с предоплатой
    • Как в договоре прописать оплату услуг авансом и окончательным расчетом
  • Как в договоре прописать оплату услуг авансом и окончательным расчетом
    • Срок и размер предварительной оплаты (аванса)
    • Как включить предоплату в договор оказания услуг
  • Как включить предоплату в договор оказания услуг — образец

Как прописать в договоре предоплату 50% оплата в течение (5) дней с момента подписания договора, 50% оплата в течение (2) дней с даты (со дня) начала оказания услуг, что подтверждается актом или чем-то еще 3.2.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 9.

Возможные варианты оплаты по договору

Договора. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 5.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 3.

2.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере % от цены соответствующего Товара. 5.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector