Договор строительства детской площадки
Prokurors.ru

Юридический портал

Договор строительства детской площадки

Договор строительства детской площадки

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Лекторы – ведущие эксперты, непосредственные разработчики законов:
В. В. Витрянский, Л. Ю. Михеева, Е. А. Суханов, А. А. Маковская. Принять участие можно очно/ онлайн или в записи, в любой точке страны!

Администрация приобретает игровой комплекс и устанавливает на определенной территории с последующим принятием к учету основных средств. Договор заключается на поставку и монтаж оборудования (монтаж входит в стоимость) или строительство детской игровой площадки.
Какими документами оформляется установка оборудования (монтаж) на детской игровой площадке (накладная или акт КС-3)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Приемка работ по установке (монтажу) оборудования осуществляется на основании Акта приема-передачи выполненных работ. Унифицированная форма такого Акта не установлена.

Обоснование вывода:
По смыслу п. 2 ст. 720 ГК РФ приемка работ по договору подряда удостоверяется актом либо иным документом. В отсутствие в ГК РФ каких-либо требований к этому документу (за исключением общего правила о необходимости соблюдения письменной формы, которое следует из ст. 161 ГК РФ), его содержание определяется исключительно усмотрением сторон.
Отметим, что форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100, на практике обычно используется в целях приемки результата работ по договору строительного подряда (ст. 740 ГК РФ). Однако применение этой формы не является обязательным ни с точки зрения гражданского законодательства (п. 4 ст. 421 ГК РФ), ни с точки зрения бухгалтерского учета (смотрите информацию Минфина РФ от 04.12.2012 N ПЗ-10/2012).
Как и любой первичный документ, Акт приема-передачи выполненных работ по установке (монтажу) оборудования на детской игровой площадке должен содержать обязательные реквизиты, перечисленные в ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ и п. 25 СГС “Концептуальные основы. “:
– наименование документа;
– дата составления документа;
– наименование экономического субъекта, составившего документ;
– содержание факта хозяйственной жизни;
– величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
– наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
– подписи лиц, указанных выше, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
В качестве образца можно использовать Примерную форму акта приема-передачи выполненных работ по договору подряда (подготовлено экспертами компании ГАРАНТ).

Рекомендуем также ознакомиться со следующими материалами:
– Энциклопедия решений. Оформление сдачи и приемки результата работ по договору подряда;
– Вопрос: По договору поставки казенным учреждением приобретена игровая детская площадка стоимостью 395 350 руб. (в нее входят игровой комплекс, скамейки, балансир, карусель, качели, песочница, урны). Детская площадка будет учтена в качестве самостоятельного инвентарного объекта. Далее детскую площадку планируется передать администрации района (учредителю казенного учреждения). На каком счете, а также в качестве движимого или недвижимого имущества учитывать данное имущество? Какими бухгалтерскими проводками оформить передачу площадки? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, август 2019 г.)

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Монако Ольга

Ответ прошел контроль качества

3 октября 2019 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

© ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”. Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Шаблон договора

. именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании паспорта, с одной стороны, и ООО «Дирс», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Спирилук Иван Юрьевич, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1 Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется изготовить и поставить Оборудование для благоустройства территории игровых детских площадок (МАФ) в ассортименте и по ценам, указанным в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора.

2 Качество, условия и порядок выполнения работ.

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 Изготовить, доставить, произвести сборку и установить Оборудование в полном соответствии с перечнем согласно Приложению №1, соблюдая установленные Договором сроки.

2.1.2 Доставить Оборудование в соответствии с планом-схемой расположения по адресу: _________________________________________________________________________________________________________

2.1.3 Поставляемое Оборудование должно по качеству и комплектности соответствовать требованиям, указанным в спецификации (Приложение №1).

2.2 Заказчик обязуется:

2.2.1 Принять оборудование; при приёмке Оборудования Заказчиком, оно должно быть осмотрено им на предмет соответствия его количества условиям настоящего Договора.

2.2.2 Произвести проверку поставленного Оборудования с целью его соответствия документации и заявленным требованиям.

2.2.3 Оплатить Оборудование в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора.

2.3 Если Оборудование, подвергшееся проверке, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Исполнитель должен заменить забракованное Оборудование либо внести все необходимые изменения с целью приведения оборудования в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

2.4 С момента подписания товарной накладной право собственности на Оборудование, риск утраты или порчи Оборудования переходит к Заказчику.

3 Цена Договора и порядок расчетов.

3.1 Цена настоящего Договора составляет: ………. (……….) рублей. И включает в себя: стоимость Оборудования, стоимость доставки до места назначения поставляемого оборудования и его сборку и установку.

3.2 Цена Договора, указанная в пункте, устанавливается на весь срок действия настоящего договора, изменению и пересмотру не подлежит.

3.3 Заказчик на основании договора, составленного Поставщиком, производит оплату в размере 100% от суммы Договора.

4 Срок действия Договора.

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. Срок исполнения договора 21 день, после 100% оплаты. Срок изготовления изделий указанных в (Приложение №2) настоящего договора – 21 дней. Датой окончания Работ по настоящему Договору считать дату подписания окончательного Акта приема выполненных работ.

4.2 Срок действия Договора устанавливается до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно или по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

5 Ответственность сторон.

5.1 Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

5.2 В случае просрочки выполнения Исполнителем либо Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, стороны вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного или не оплаченного оборудования за каждый день просрочки. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3 Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств.

5.4 Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом.

5.5 Ответ на претензию дается в письменной форме в трехдневный срок со дня получения и подписывается уполномоченным лицом.

5.6 Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна не более чем в трехдневный срок с момента их проявления сообщить об этом в письменной форме другим сторонам.

5.7 Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах ведет к аннулированию прав соответствующей стороны ссылаться на них в будущем. Если указанные обстоятельства продолжают действовать более 30 дней, любая из сторон может предложить внести соответствующее изменение в Договор либо расторгнуть его. В случае расторжения Договора ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения неполученных доходов.

6 Прочие условия.

6.1 Срок гарантии при нормальной эксплуатации и монтажа Оборудования в соответствии с паспортом – 12 месяцев с момента подписания Акта приема- передачи.

6.2 Все обнаруженные недостатки и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика.

6.3 Гарантийное обслуживание осуществляется специалистами Исполнителя на территории Исполнителя или на месте установки оборудования.

6.4 Гарантийное обслуживание выполняется за счет Исполнителя, доставка оборудования или выезд специалистов для осуществления гарантийного обслуживания.

6.5 Гарантия на преднамеренное повреждение имущества со стороны третьих лиц не распространяется.

6.6 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами путем направления претензии одной стороной Договора другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента её получения.

6.7 В случае разногласий, они рассматриваются в арбитражном суде Московской области в соответствии с законодательством РФ.

6.8 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.9 Приложения являются неотъемлемой часть настоящего Договора: – Приложение №1 «Спецификация поставляемого оборудования

Договор строительства детской площадки

Договор N ____
на обслуживание и содержание детских
игровых и спортивных площадок

г. __________ “___” ________ ____ г.

__________________________________, именуем___ в дальнейшем “Заказчик”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ____________________________________________________, действующ__ на
(должность, Ф.И.О.)
основании _____________________________________________, с одной стороны, и
(устава, доверенности, паспорта)
____________________________________, именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ___________________________________________________, действующ___ на
(должность, Ф.И.О.)
основании _______________________________________________________, с другой
(устава, доверенности, паспорта)
стороны, именуемые вместе “Стороны”, а по отдельности “Сторона”, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

Читать еще:  Какие нужны документы для передачи дома с участком?

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и содержанию детских игровых и спортивных площадок, принадлежащих Заказчику, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии со сроками, оговоренными в настоящем Договоре.
1.2. Объектом технического обслуживания являются детские игровые и спортивные площадки общей площадью _______ кв. м.
1.3. Характеристика, состояние и адрес места нахождения каждой площадки указаны в Перечне детских игровых и спортивных площадок, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение N __).
1.4. Исполнитель обеспечивает Заказчику предоставление следующих работ и услуг:
– техническое обслуживание,
– уборка территории,
– проведение мелкого и капитального ремонта по необходимости и в соответствии с заданием Заказчика,
– вывоз не подлежащего восстановлению оборудования,
– замена оборудования, в т.ч. демонтаж старого и установка нового,
– ________________________________________________________.
1.5. Сроки оказания услуг и выполнения работ определены в Перечне предоставляемых работ и услуг (Приложение N ____).
1.6. Услуги считаются оказанными, работы выполненными с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и оказанных услуг (Приложение N ____).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить предоставление Заказчику работ и услуг на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему Договору лично.
Вариант. Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего Договора третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Исполнитель самостоятельно оплачивает услуги третьих лиц в случае привлечения их к исполнению настоящего Договора.

2.1.2. Обеспечить техническое обслуживание детских игровых и спортивных площадок.
2.1.3. Осуществлять текущий ремонт площадок при необходимости. Под текущим ремонтом Стороны понимают: ___________________________________________________________________.
По заявкам Заказчика производить капитальный ремонт площадок. Под капитальным ремонтом Стороны понимают: _________________________________________________________________________.
2.1.4. Поддерживать площадки и территорию вокруг них в чистоте.
2.1.5. При необходимости демонтировать старое и устанавливать новое оборудование на площадках по заданию и за счет Заказчика.
2.1.6. Вести соответствующие расчеты с Заказчиком за предоставленные работы и услуги, а именно представлять в конце каждого отчетного периода Акт выполненных работ и оказанных услуг с расчетом подлежащей оплате суммы.
2.1.7. Обеспечивать своевременную подготовку площадок к эксплуатации в зимних условиях.
2.1.8. Нести иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими данный вид правоотношений.
2.1.9. В случае наличия недостатков в оказанных услугах и выполненных работах Исполнитель обязуется устранить их в течение _____ дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В установленном законом порядке требовать возмещения убытков, понесенных им в результате нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, в том числе и обязательств по платежам.
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику понесенных им убытков.
2.2.3. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и регулирующие данный вид правоотношений.
2.2.4. ________________________________________________________________.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Вносить плату за выполненные в соответствии с настоящим Договором работы и оказанные услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором.
2.3.2. Нести иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими данный вид правоотношений.
2.3.3. В течение _____ дней после получения Акта выполненных работ и оказанных услуг подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя отчеты о проделанной работе, а также подтверждение всех расходов Исполнителя, связанных с содержанием детских игровых и спортивных площадок.
2.4.2. Требовать от Исполнителя возмещения в полном объеме убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору в размере и порядке, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость фактически понесенных им расходов.
2.4.4. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим данный вид правоотношений.
2.4.5. _________________________________________________________________.
2.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.
Сторона, допустившее разглашение коммерческой, финансовой или иной конфиденциальной информации, возмещает потерпевшей в результате такого разглашения Стороне убытки (ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость каждого вида работ и услуг согласована Сторонами в Перечне предоставляемых работ и услуг (Приложение N ____).
Стоимость каждого вида работ и услуг указана с НДС __% (вариант: без НДС).
3.2. Стороны определили следующий порядок оплаты оказанных услуг и выполненных работ:
_______________________________________________________________________.
3.3. Вознаграждение Исполнителю выплачивается в течение ____________________ после подписания Сторонами Акта выполненных работ и оказанных услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, включая упущенную выгоду.
4.2. Возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
4.3. За нарушение сроков оказания услуг и выполнения работ (п. 1.5 настоящего Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки.
4.4. За нарушение сроков оплаты (п. 3.3 настоящего Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, нормативно-правовые акты государственных органов власти.
5.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
5.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более ___________ календарных дней, каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о расторжении Договора.
5.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
Исполнитель выполняет работы и оказывает услуги по настоящему Договору с момента его заключения и до “___” ________ ____ г.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
7.6.1. Перечень детских игровых и спортивных площадок (Приложение N ____).
7.6.2. Перечень предоставляемых работ и услуг (Приложение N ____).
7.6.3. Акт выполненных работ и оказанных услуг (Приложение N ____).
7.6.4. _________________________________________.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:
____________________________________ ____________________________________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: ________
____________________________________ ____________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ____________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН _______________________________
Телефон: __________ Факс: __________ Телефон: __________ Факс: __________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ___________
Банковские реквизиты:_______________ Банковские реквизиты:_______________
____________________________________ ____________________________________
Вариант. Вариант.
____________________________________ ____________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: _____________________________ Адрес: _____________________________
____________________________________ ____________________________________
Паспортные данные: _________________ Паспортные данные: _________________
____________________________________ ____________________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: ___________________________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ___________
Банковские реквизиты:_______________ Банковские реквизиты: ______________
____________________________________ ____________________________________

Заказчик: Исполнитель:
_______________/______________/ ________________/________________/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Как заказать строительство детской площадки во дворе

Дети – цветы жизни, а цветам нужны солнышко и свежий воздух. Всегда приятно смотреть на двор, в котором все на своих местах и в хорошем состоянии, а на детской площадке много веселой и счастливой детворы. К сожалению, не везде царит такая благодать. Есть дворы, требующие ремонта или замены детских площадок, а то и вовсе не имеющие их.

В статье речь пойдет о том, кто должен устанавливать детские площадки во дворах по закону и можно ли обустроить двор самим.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Читать еще:  Доверенность на вывоз ребенка из страны

Это быстро и бесплатно !

Порядок установки детских площадок во дворе

Скрипучие, ржавые и кривые качели не вызывают у ребенка желания прокатиться, а у родителей и вовсе вызывают ужас мысли о том, какие травмы может получить малыш во время игры на поломанных аттракционах.

Бывает и такое, что детская площадка во дворе отсутствует. Тогда дети вынуждены лезть на деревья, играть в мяч на парковках или убегать в соседние дворы, если они не окружены забором, что зачастую вызывает недовольство жителей этих домов.

Выход есть: нужно приложить некоторые усилия и узнать, как добиться установки детской площадки во дворе и кто за это отвечает.

Первое, что приходит на ум, – это управляющая компания многоквартирного дома, во дворе которого отсутствует благоустройство. Но тут не все так просто. Во-первых, двор – это территория, относящаяся к муниципалитету, а значит, за установку или демонтаж чего-либо отвечает городская администрация. Во-вторых, для установки детской площадки во дворе многоквартирного дома необходимо согласование по СанПиН с администрацией.

Только когда согласование прошло успешно, администрация устанавливает во дворе детскую площадку, после чего передает ее на попечение управляющей компании или ТСЖ.

Важно! Регулярные проверки на прочность, профилактические и ремонтные работы, установка или демонтаж объектов – это прямая обязанность работников управляющей компании или ТСЖ.

Разумеется, детская площадка, вне зависимости от ее площади и оснащения, должна полностью соответствовать всем требованиям безопасности, прежде чем на ней будут играть дети.

Общие требования безопасности

К детским площадкам предъявляются следующие требования:

  1. Покрытие. Все, с чем будут соприкасаться детские ноги и руки, должно иметь противоскользящее покрытие, которое уменьшит риск соскользнуть и получить травму (перила, ступеньки, территория, на которой установлен детский городок, подходы к горкам и прочее). Материалы, из которых состоит покрытие, должны быть устойчивыми к погодным изменениям (например, должны оставаться в неизменном виде после зимних морозов).
  2. Горки. Горка должна быть оснащена бортами и перилами в месте, где ребенок садится (старт). Закругляющийся радиус самой горки не должен превышать 5 см, а расстояние от конца горки до земли – не более 3,5 см.
  3. ГОСТ. Материалы, покрытия и типы оборудования должны соответствовать требованиям государственных стандартов.
  4. СНиП. Конструкции, установленные до 2005 года, подлежат реконструкции согласно Строительным нормам и правилам (СНиП). Также каждая детская площадка должна иметь паспорт безопасности.
  5. Удаленность. По тем же Строительным нормам и правилам детская площадка должна находиться на определенном расстоянии от иных объектов двора, например, между проезжей частью и детской площадкой допустимо расстояние от 10 м. Озеленение тоже входит в СНиП (наличие солнечных и теневых участков).
  6. Размер. Для детей дошкольного возраста – около 60 кв. м, а школьного возраста – 100-150 кв. м. В зависимости от возрастных групп существует 3 типа детских городков (до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 12 лет), но установить их все зачастую не представляется возможным из-за ограниченного места во дворе. Поэтому единственным вариантом может быть установка детской площадки, совмещающей в себе все 3 возрастные группы.

Это далеко не все требования, но стоит заметить, что при несоблюдении хотя бы одного пункта вы можете обратиться в администрацию города для устранения проблемы. Все эти сведения помогут вам, если вы столкнулись с проблемами существующей детской площадки. Но что делать, если ее нет?

Как запросить строительство

Если многоквартирный дом не новостройка, при строительстве которой двор продумывается на начальном этапе, то нередки случаи, когда места под площадку может и не быть. Или же оно есть, но не обустроено должным образом. В таком случае вам необходимо искать выход, обращаясь в ответственные инстанции.

Управляющая компания или ТСЖ

Обращение в управляющую компанию (УК) или ТСЖ начинается с составления акта, подписанного всеми жильцами многоквартирного дома. В этом акте нужно описать претензии по поводу существующей площадки. Документ желательно подтвердить фотографиями объекта. После передачи бумаги в УК не забудьте позвонить и удостовериться в том, что ее приняли (узнать входящий номер документа).

Следом отправляйте обращение руководителю УК с требованием провести соответствующие проверки и исправить указанные недочеты.

Важно! Ваше заявление должно быть рассмотрено в течение 7 дней, в противном случае вы имеете право обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

Все это работает при условии, что территория, которая рассматривается для установки детской площадки, имеет статус домового имущества общего пользования (придомовая территория). В случае если территория дворовая, то от управляющей компании результатов ждать не стоит.

Уточнить, к какому типу относится территория, можно в договоре с УК (приложение «Перечень работ по содержанию общего имущества»).

Бывают случаи, когда жители получают отказ от УК по обращению о проведении реконструкционных или ремонтных работ, тогда надо обратиться в администрацию города (района) с жалобой. Сделать это вы можете по телефону или электронной почте.

Муниципалитет

Как уже было сказано, территория возле дома не всегда может быть придомовой и относиться к управляющей компании. В случае когда вы имеете дело с дворовой территорией, необходимо обращаться в администрацию города или района. К этому варианту относится и отсутствие во дворе детской площадки.

Для этого нужно организовать собрание жильцов, пригласить представителя УК и составить обращение. Заявку можно подать лично или через интернет-портал вашего города (задать вопрос мэру).

При желании установить площадку для детей, но не связываться с волокитой по запросам и требованиям в ответственные органы жители рассматривают вариант обустройства детских площадок во дворах за свои деньги.

Этот вариант дает большой простор для фантазии, решающую роль здесь будет играть количество собранных денег, но правила все же есть.

Для начала организовывается собрание собственников квартир дома и представителя ТСЖ, чтобы обговорить, какую сумму каждый должен внести. После этого составляется протокол с указанием вынесенного решения. Если все высказываются положительно, то пишется заявление в управление района.

После согласования проекта будущей площадки начинается процесс сбора документации, разрешающей строительство детского городка (по ней консультируют в той же управляющей организации).

Способы организовать площадку своими руками

Существует вариант, как сделать детскую площадку во дворе самостоятельно, но он все же подходит для территории, которая относится к собственности граждан, нежели к муниципальному образованию. По той причине, что ответственность за установку, демонтаж и ремонт всех объектов, находящихся на придомовой территории, лежит на администрации района, работы, проводимые на ней, разрешены только ответственным за это работникам.

Но если вы хотите построить детский городок на своем участке, мы дадим вам несколько советов.

Главное – это выбрать материал, который не станет причиной скорой поломки или, хуже того, травм. Ни в коем случае не допускайте, чтобы детали площадки имели плохо обработанные края, это может привести к порезам и другим травмам.

Изучите дворовые детские площадки в интернете или соседних дворах, спланируйте, из чего будет состоять ваш городок. Не забывайте о горках, каруселях, песочницах, а также объектах, которые станут теневой зоной, – грибках и домиках.

Рассмотрите вариант с помощниками. Наверняка по соседству (а может, и у вас) в семьях есть мальчишки, готовые с завидным энтузиазмом поучаствовать в создании детского городка. Только не забывайте о технике безопасности! В этом плюс не только для ребят, но и для вас – в процессе творчества они могут подкинуть свежие идеи.

Песочница – это отдельная тема и важная часть детской площадки. Она является не только развивающим моторику «снарядом», но и любимым местом дворовых кошек и собак. Из-за последних в песочнице разводятся вредные бактерии, которые становятся причиной инфекционных заболеваний. Поэтому проявите заботу и спроектируйте песочницу с возможностью ее закрытия после игры.

В интернете есть множество примеров и мастер-классов, не пренебрегайте ими. Песок должен иметь гигиенический сертификат, но если возможности приобрести такой песок нет, просто просейте его, прежде чем в нем будут играть дети. Зона, в которой располагают песочницу, не должна быть постоянно в тени, иначе песок будет холодным и сырым.

Заключение

Требовать установку игровой площадки в вашем дворе за счет муниципалитета – дело довольно простое при условии, что вы знаете, куда обращаться. Конечно, на это требуется время, но оно нужно и на благоустройство детской площадки своими силами. Взвесьте все за и против, выберите способ и начинайте улучшать ваш двор, чтобы в нем всегда звучал детский смех.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !

Как благоустроить двор за счет государства

И заплатить за это только своим временем

Мой знакомый Виталий из Иркутска вместе с соседями добился благоустройства своего двора.

Во дворе появилась детская площадка, дорожки, новые деревья, лавки, урны и фонари. На дороге около дома поменяли асфальт и установили лежачих полицейских. Все это бесплатно.

Вот двор до благоустройства. Ветхие деревья опасно склонились над дорогой, от детской площадки остались только качели, а на асфальте — ямы:

Вот двор после благоустройства. НЕ ИДЕАЛЬНО, НО ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛО:

Добиться ремонта своего двора могут жители любого города. Расскажу, как это сделать.

Как устроена программа благоустройства дворов

По закону жители сами отвечают за свои дворы. Ремонт дорог, установку фонарей и скамеек они поручают управляющей компании или ТСЖ . Денег, которые собирают жители, обычно хватает только на покраску ограждений и скамеек, поэтому большинство дворов страшные и с разбитыми дорогами.

Читать еще:  Необходимо ли переоформление документов на квартиру при приватизации?

Чтобы решить проблему убитых дворов, в 2017 году запустили федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». По ней за прошлый год отремонтировали 19 000 дворов по всей стране.

Деньги на благоустройство дворов выделяют из федерального бюджета и распределяют по регионам. Региональные власти добавляют деньги из своего бюджета и распределяют получившуюся сумму по городам и районам.

В программе участвуют населенные пункты, где есть тысяча жителей. Конкретный двор отремонтируют, только если жители проявят инициативу. Они коллективно решают, что сделать во дворе, чертят схему и подают заявку в городскую администрацию.

Если подать заявку до сентября 2018 года, работы во дворе начнутся уже в 2019 году.

Что отремонтируют во дворе

На федеральные деньги ремонтируют внутридворовые проезды, устанавливают скамейки, урны и фонари. Эти работы полностью оплачивает государство, дополнительных сборов с жителей не требуется.

Если хотите еще высадить клумбы и деревья, сделать детскую площадку и парковку, надо договариваться с администрацией города. Это дополнительные работы, их может оплатить мэрия, но жителям тоже придется поучаствовать в благоустройстве: выделить деньги или выйти на субботник.

За счет федерального бюджета сделают ремонт проездов, поставят скамейки и урны, установят освещение. За счет муниципалитета и жителей — детские и спортивные площадки, парковки, клумбы, деревья, контейнеры для мусора, пешеходные дорожки.

Как участвовать в благоустройстве, выбирают не жильцы, а региональные власти. В Иркутске жителям достаточно выйти на субботник, в Самаре — оплатить 1% от суммы дополнительных работ. Можно использовать деньги, которые жильцы перечисляют управляющей организации на текущий ремонт. Этот вопрос стоит заранее выяснить в администрации города.

Для Виталия и его соседей администрация согласилась выполнить дополнительные работы полностью за счет муниципального бюджета: убрать аварийные деревья, посадить новые, оборудовать парковку и две новые площадки. Жители только вышли на субботник после окончания работ и убрали мусор.

в год выделяет государство на благоустройство дворов

Какие дворы отремонтируют

В первую очередь ремонтируют дворы с разбитыми дорогами — те, что не благоустраивали много лет. Администрация учитывает дату постройки дома и то, насколько исправно жители платят за ЖКХ . Хорошие дворы, которые требуют благоустройства только формально, администрация может не включить в программу на ближайший год и перенести на следующий.

Не будут благоустраивать двор, если:

  1. к территории прилегают аварийные дома, которые будут сносить;
  2. во дворе планируется ремонт инженерных коммуникаций в ближайший год;
  3. к территории прилегают новостройки, у которых не истек гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию (около пяти лет);
  4. работы, которых добиваются жители, уже проводились за счет бюджета.

Лучше заранее спросить у администрации, включат ли двор в программу.

Чтобы двор отремонтировали, собственники готовят документы, проводят общее собрание и подают заявку в администрацию.

Подать заявку может любой житель, который собрал в поддержку проекта две трети голосов соседей. Теоретически вы можете не знать о заявке, поэтому сначала убедитесь, что двор еще не участвует в программе.

Зайдите на сайт администрации города: она разрабатывает программу на год. На главной странице будет ссылка на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Перейдите по ссылке, чтобы узнать адреса домов, дворы которых обустроят в этом году.

Если дома в списке еще нет, можно подавать заявку.

Ссылка на программу на сайте администрации Иркутска

Жильцы определяют, кто из них готов собирать подписи в поддержку проекта и готовить документы в администрацию. Для этого организуют инициативную группу.

Инициативная группа — руководители проекта. Они решают, что не так во дворе, чертят план изменений, согласовывают его с другими жильцами и контролируют работы.

Виталий организовал инициативную группу вместе с соседями. До этого они учредили товарищество собственников недвижимости, объединяющее два дома. В группу вошел сам Виталий как председатель товарищества, бухгалтер, два члена правления организации и еще два активных жителя. Двор общий у трех домов, поэтому в группу пригласили представителя еще одного дома.

Инициативная группа следила за проектом в течение шести месяцев. С апреля по май готовили документы и утверждали дизайн-проект, с августа по ноябрь следили за работами подрядчика.

Участники инициативной группы определяют проблемы двора и чертят схему с необходимыми объектами. На ее основе администрация подготовит подробный дизайн-проект благоустройства. Схему рисуют от руки или на компьютере, с нуля или поверх карты из «Гугл-карт».

У Виталия и его соседей на эту работу ушли выходные. В субботу обмерили двор и его отдельные части рулеткой, определили ветхие деревья и сфотографировали. В воскресенье Виталий перенес предложения на схему. На плане изобразили дома, дороги, стоянку и площадки. У каждого объекта указали размеры.

Пример схемы двора, которую жители приложили к заявке в администрацию

План благоустройства согласовывают с другими собственниками — для этого проводят общее собрание жильцов. Две трети жильцов должны проголосовать за участие в программе, утвердить план благоустройства, форму участия жильцов — субботник или деньги — и назначить ответственного за проект.

Активистам повезло, что Виталий и его соседи уже проводили общее собрание жильцов и знали, как это делать. Если у вас нет такого опыта, лучше привлечь в инициативную группу активиста — председателя совета дома, старшего по подъезду, председателя ТСЖ .

Чтобы провести собрание, инициативная группа готовит пакет документов: протокол голосования собственников, схему благоустройства и заявление на включение двора в программу. Обычно собрание проводят в два этапа: сначала встречу во дворе, а следом за ней — поквартирное голосование. Собрание может быть общим для жильцов нескольких домов.

Собрание проходит в очной форме — это встреча и обсуждение во дворе. Инициативная группа определяет дату и оповещает жильцов — развешивает объявления, рассылает сообщения. Собственники приходят в назначенное время, обсуждают повестку и голосуют. По итогам составляется протокол, шаблон можно скачать на сайте администрации.

В протоколе указывают адрес дома, инициатора — конкретного собственника или управляющую организацию, — время и место проведения, количество собственников в доме, его площадь, имена присутствующих на собрании и результаты голосования.

Страница протокола с повесткой общего собрания собственников. Протокол подписывает председатель собрания, секретарь и член счетной комиссии

Заочное голосование — письменный поквартирный опрос жильцов, которые не пришли на собрание. Таких будет большинство. Для голосования используются бюллетени — по одному на каждого собственника. Шаблон бюллетеня также доступен на сайте администрации. Члены инициативной группы обходят соседей и указывают в шаблоне имена, данные паспортов, ответы на вопросы собрания и получают недостающие подписи.

Для Виталия этот этап был наиболее сложным. Ему нужно было самостоятельно и с помощью других активных жильцов обойти соседей и убедить их поставить подпись в бюллетенях. Молодежь соглашалась легко, а стариков пришлось уговаривать. На эту работу ушло несколько вечеров. В итоге в каждом доме собрали по 95% голосов за.

В том числе жители согласились выйти на субботник, чтобы помочь с благоустройством. Позже Виталий предоставил в администрацию гарантийное письмо с именами людей, которые согласны помогать. Письмо подписывает уполномоченный.

Жильцы подают в администрацию заявку, заполненную по шаблону. К ней прикладывают копию протокола общего собрания, бюллетени заочного голосования и план благоустройства c фотографиями двора.

Дальше в администрации формируют общественную комиссию, которая оценивает заявки и принимает решение. Администрация публикует списки дворов на сайте до 1 апреля следующего года. Поскольку бюджет на год ограничен, конкурсная комиссия включит в программу не все дворы — часть заявок перенесут на следующий год.

Если двор подходит под условия программы, но его не принимают, можно пожаловаться в региональное правительство и в Минстрой РФ.

Бланк заявки и примеры заполнения Виталий нашел на сайте администрации. Сначала заполнил ее неаккуратно и чиновники попросили переделать. Со второй попытки администрация приняла заявление. Позднее из администрации позвонили и уточнили количество аварийных деревьев во дворе. Еще через неделю сообщили, что двор вошел в программу.

После того как двор включат в программу, администрация подготовит дизайн-проект благоустройства. Это детальная схема двора и окружающих его объектов, по ней подрядчик будет выполнять работы. Дизайн-проект утверждают до 1 июля года, когда будет проходить благоустройство. Этим занимается ответственный за проект.

Виталий обнаружил, что в дизайн-проекте не учтен снос аварийных деревьев. Он попросил администрацию доработать документ и подписал его от имени жильцов после внесения правок.

Дизайн-проект двора, подготовленный администрацией

Ответственный за проект контролирует подрядчиков. Если строители нарушают план, уполномоченный письменно сообщает об этом в администрацию.

Виталий ежедневно наблюдал за процессом, общался с прорабом и рабочими. Это помогло предотвратить проблемы: строители собирались работать по устаревшему дизайн-проекту, хотели заменить асфальт до спила аварийных деревьев, начали монтаж электростолбов с нарушением плана. Виталий вел переговоры, привлекал администрацию и добился того, что двор благоустроили в соответствии с дизайн-проектом.

Работу подрядчиков принимает комиссия из сотрудников администрации при участии представителя жильцов — они подписывают акт сдачи выполненных работ. Если работы выполнены с нарушениями, жильцы вправе отказаться от подписи и подать жалобу в администрацию или Минстрой.

По условию программы работы должны завершить до конца года. Во дворе Виталия работы шли до ноября. Жильцы подписали акт приема не полностью, они ждут завершения работ на детской площадке и установки перил на лестнице. В целом результатом соседи остались довольны.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector